Заказчик, являющийся Организатором конкурса – филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, ответственное лицо – Карнацкая Юлия Валерьевна, тел. (8332) 69-12-21, e-mail:...
The customer, which is the organizer of the tender - Kirovenergo, a branch of OAO IDGC of Center and Volga Region (postal address: 610000, Kirov, Spasskaya Street 51, responsible person - Karnatskaya Yuliya Valerevna, tel.(8332) 69-12-21, e-mail: iyv@kirovenergo.ru) hereby invites legal entities, individual entrepreneurs and natural persons (hereinafter - contractors, participants of purchase) to participate in open one-stage tender without prequalification of bidders for the right to enter into an Agreement for design and installation of security and fire alarms systems for the needs of Kirovenergo, a branch of OAO IDGC of Center and Volga Region.
Lot #1. Design and installation of security and fire alarms systems.
Publication date:
18.11.2013 17:42
Competition is closed:
25.12.2013 13:51
Supply date:
01.01.2014 - 30.09.2014
Customer's postal address:
Россия, Кировская область, 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51
Customer's location:
Россия, Кировская область, 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51
Постоянно действующая конкурсная комиссия утверждена протоколом ЦКК ОАО "МРСК Центра и Приволжья".
Requirements to the participants:
Требования к участникам конкурса указаны в Конкурсной документации.
Documentation kit:
Конкурсная документация и настоящее Извещение, являющееся неотъемлемой частью Конкурсной документации, опубликованы на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке ОАО «Российские сети» (www.b2b-mrsk.ru) в разделе «Мои открытые конкурсы» и именуется в дальнейшем «ЭТП» и копия извещения, опубликована на официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) в разделе «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» не менее чем за 20 дней до окончания срока подачи заявок.
Копия Конкурсной документации, размещенная на официальном сайте, доступна любому лицу.
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства участников, связанные с участием в конкурсе или подачей Конкурсной заявки, обеспечиваются обеспечением исполнения обязательств на сумму не менее 2 % от стоимости Конкурсной заявки, с учетом НДС. Условия предоставления обеспечения исполнения обязательств Участника конкурса и текст соглашения о неустойке приведен в Конкурсной документации.
Tender bids:
Срок начала приема Конкурсных заявок – «18» ноября 2013 года. Срок окончания подачи Конкурсных заявок - 11:00 (по московскому времени) «09» декабря 2013 года.
Место, дата и порядок предоставления Конкурсных заявок участников:
a) Порядок подачи Конкурсных заявок на ЭТП определяется правилами и инструкциями данной системы.
b) Заказчик заканчивает принимать Конкурсные заявки в Системе в 11:00 (по московскому времени) «09» декабря 2013 года.
c) Кроме предоставления Конкурсных заявок через ЭТП, Участник должен предоставить оригинал Конкурсной заявки на бумажном носителе. Конкурсные заявки в бумажной форме должны быть поданы до истечения сроков, указанных в Извещении о проведении открытого конкурса.
d) Участникам закупки следует учесть, что Конкурсные заявки, подаваемые через торговую площадку Системы и на бумажном носителе, должны быть идентичны.
e) Перед подачей Конкурсная заявка и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Конкурсная заявка запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Конкурсная заявка».
f) На конверте необходимо указать следующие сведения:
• наименование и адрес Организатора конкурса в соответствии с п. 1.1.1.;
• полное фирменное наименование Участника конкурса и его почтовый адрес;
• предмет Конкурса в соответствии с п. 1.1.4.
g) Участники конкурса должны обеспечить доставку своих Конкурсных заявок по адресу 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, каб. 201 в запечатанном конверте с пометкой на «КОНКУРС». Ответственный сотрудник Организатора за прием конкурсных заявок: Карнацкая Юлия Валерьевна, тел. (8332) 69-12-21. При этом Участникам конкурса рекомендуется предварительно позвонить по указанному выше телефону. В случае направления Конкурсной заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Конкурсной заявки.
h) Конкурсные заявки представляются в 11:00 (по московскому времени) «09» декабря 2013 года. Конкурсные заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Публичная процедура вскрытия Конкурсных заявок на бумажном носителе не предусмотрена.
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 09.12.2013 at 11:00 MSK.
Bids evaluation date:
23.12.2013 15:00
Bids evaluation place:
Конкурсные заявки, полученные до окончания срока подачи Конкурсных заявок, рассматриваются по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, кабинет 205, подписание в срок до 15 час. 00 мин. (по московскому времени) «23» декабря 2013 года. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок в меньшую сторону
Date and time of results announcement:
23.12.2013 15:00
Place of review of bidding results:
Предполагается, что проведение конкурса подписание протокола о его результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено в «15» час. «00» мин. (по московскому времени) 23 декабря 2013 года по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, каб. 205. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный в меньшую срок.
Contract award criteria and Contract execution term:
Участником закупки может быть любой подрядчик. Претендовать на победу в данной открытом конкурсе может Участник, отвечающий следующим требованиям:
a) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
b) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
c) должен соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость оценивается Конкурсной комиссией в соответствии с Методикой (Методика оценки соответствия Участников требованиям по финансовой устойчивости приведена в разделе 5);
d) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
e) не должен иметь отрицательного опыта по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и его филиалами договорам, а так же по заключенным договорам с иными Заказчиками. Под отрицательным опытом понимается наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполненных работ, задержка в устранении дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, а так же несоблюдение сроков окончания работ и сдача результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда и иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
f) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора (В соответствии с главой 6.1 Градостроительного кодекса РФ участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, иметь допуск к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предельная сумма выполнения работ по одному договору (при выполнении работ по организации подготовки проектной документации (13 вид работ) или организации строительства (33 вид работ), указанная в Свидетельстве, должна быть не ниже планируемой цены лота);
g) поставляемые в рамках предмета настоящей закупки оборудование, технологии, материалы и системы отечественного и зарубежного производства должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также аттестованы в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» и рекомендованы к применению. Участник должен представить соответствующее документальное подтверждение наличия действующей сертификации и аттестации (заверенные участником копии). Перечень аттестованного и рекомендованного к применению оборудования, технологий, материалов и систем, а так же порядок аттестации размещен на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании» в подразделе «Аттестация оборудования»;
h) обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности:
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект Договора, а также описание процедуры открытого конкурса содержатся в Конкурсной документации.
Договор по результатам конкурса будет заключен в соответствии с условиями Конкурсной документации.
Основные условия заключаемого по результатам открытого конкурса Договора состоят в следующем:
a) Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ: январь 2014 года.
Окончание выполнения работ: сентябрь 2014 года.
b) Место выполнения работ: Кировская область;
c) Условия оплаты: в соответствии с разделом 7 «Оплата работ и взаиморасчеты» проекта договора: «Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости проектно-изыскательских, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14».
d) В стоимость работ должны быть включены налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае признания Победителем конкурса организации, заключение договора с которой требует предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Starting purchase price:
Lot No. 1. 16 418 520,00 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Additional information:
Объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием, представленным в составе Конкурсной документации.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): начальная (максимальная) цена договора составляет – 16 418,52 тыс. рублей с НДС. Указание большей цены может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.
Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники конкурса, оформившие свое участие в конкурсе через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным правилами данной системы.
Конкурсная документация и настоящее Извещение опубликованы на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), копии опубликованы на сайте электронной торговой площадке ОАО «Российские сети» (www.b2b-mrsk.ru) в разделе «Мои открытые конкурсы» и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) в разделе «Закупки» - вкладка «Извещения и документация по закупкам».
Georeferencing:
610000, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, 51
Extract from the Protocol of the competitive commission № 32-01-06/452 from 23.12.2013 г., г. Киров
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО "Сервис безопасности" and enter into an Agreement for the final price 13 004 022,89 RUB(VAT free).
