Заказчик, являющийся Организатором конкурса – филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, ответственное лицо – Шкурихина Ксения Вадимовна, тел. (8332) 69-10-08, e-mail:...
Заказчик, являющийся Организатором конкурса – филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, ответственное лицо – Шкурихина Ксения Вадимовна, тел. (8332) 69-10-08, e-mail: shkv@kirovenergo.ru) настоящим приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее – подрядчиков, участников закупки) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение работ для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Кировэнерго» по лотам:
Постоянно действующая конкурсная комиссия утверждена протоколом ЦКК ОАО "МРСК Центра и Приволжья".
Требования к участникам:
Требования к участникам конкурса указаны в Конкурсной документации
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация и настоящее Извещение, являющееся неотъемлемой частью Конкурсной документации, опубликованы на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке ОАО «Российские сети» (www.b2b-mrsk.ru) в разделе «Открытые конкурсы» и именуется в дальнейшем «ЭТП» и копия извещения, опубликована на официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) в разделе «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» не менее чем за 20 дней до окончания срока подачи заявок.
Копия Конкурсной документации, размещенная на официальном сайте, доступна любому лицу
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства участников, связанные с участием в конкурсе или подачей Конкурсной заявки, обеспечиваются обеспечением исполнения обязательств на сумму не менее 3 % от стоимости Конкурсной заявки, с учетом НДС. Условия предоставления обеспечения исполнения обязательств Участника конкурса и текст соглашения о неустойке приведен в Конкурсной документации.
Конкурсные заявки:
Срок начала приема Конкурсных заявок – «06» февраля 2015 года. Срок окончания подачи Конкурсных заявок - 10:00 (по московскому времени) «16» марта 2015 года.
Место, дата и порядок предоставления Конкурсных заявок участников:
a) Порядок подачи Конкурсных заявок на ЭТП определяется правилами и инструкциями данной системы.
b) Заказчик заканчивает принимать Конкурсные заявки в Системе в 10:00 (по московскому времени) «16» марта 2015 года.
c) Кроме предоставления Конкурсных заявок через ЭТП, Участник должен предоставить оригинал Конкурсной заявки на бумажном носителе. Конкурсные заявки в бумажной форме должны быть поданы до истечения сроков, указанных в Извещении о проведении открытого конкурса.
d) Участникам закупки следует учесть, что Конкурсные заявки, подаваемые через торговую площадку Системы и на бумажном носителе, должны быть идентичны.
e) Перед подачей Конкурсная заявка и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты, ящики и т.п.). Конкурсная заявка запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Конкурсная заявка».
f) На конверте необходимо указать следующие сведения:
• наименование и адрес Организатора конкурса в соответствии;
• полное фирменное наименование Участника конкурса и его почтовый адрес;
• предмет Конкурса в соответствии.
g) Участники конкурса должны обеспечить доставку своих Конкурсных заявок по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, каб. 201 в запечатанном конверте с пометкой на «КОНКУРС». Ответственный сотрудник Организатора за прием конкурсных заявок: Шкурихина Ксения Вадимовна, тел. (8332) 69-10-08. При этом Участникам конкурса рекомендуется предварительно позвонить по указанному выше телефону. В случае направления Конкурсной заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Конкурсной заявки.
h) Конкурсные заявки представляются в 10:00 (по московскому времени) «16» марта 2015 года. Конкурсные заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Публичная процедура вскрытия Конкурсных заявок на бумажном носителе не предусмотрена. Копия протокола вскрытия конвертов будет размещена на официальном сайте Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru), электронной торговой площадке ОАО «Российские сети» (www.b2b-mrsk.ru) и корпоративном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) в разделе «Закупки» - вкладка «Протоколы, составленные по результатам процедур закупок» - «Протоколы вскрытия», не позднее чем через три дня со дня утверждения (подписания всеми членами комиссии) протокола.
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 16.03.2015 в 10:15 по московскому времени (было продлено на 15 мин.).
Дата рассмотрения заявок:
27.03.2015 10:00
Место рассмотрения заявок:
Предполагается, что рассмотрение заявок будет осуществлено в срок до 10:00 мин. (по московскому времени) «27» марта 2015 года по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, кабинет 207. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок в меньшую сторону.
Дата и время подведения итогов:
03.04.2015 10:00
Место подведения итогов:
Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено в 10:00 мин. (по московскому времени) «03» апреля 2015 года по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, каб. 207. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный в меньшую срок.
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Участником закупки может быть любой подрядчик. Претендовать на победу в данном открытом конкурсе может Участник, отвечающий следующим требованиям:
a) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
b) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
c) должен соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости;
d) не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
e) не должен иметь отрицательного опыта по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и его филиалами договорам, а так же по заключенным договорам с иными Заказчиками. Под отрицательным опытом понимается наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполненных работ, задержка в устранении дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, а так же несоблюдение сроков окончания работ и сдача результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда и иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
f) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора (В соответствии с главой 6.1 Градостроительного кодекса РФ участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, иметь допуск к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предельная сумма выполнения работ по одному договору (при выполнении работ по организации подготовки проектной документации (13 вид работ) или организации строительства (33 вид работ), указанная в Свидетельстве, должна быть не ниже планируемой цены лота);
g) предлагаемые к поставке материалы должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также аттестованы в соответствии с Положением ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе и рекомендованы к применению. Участник должен представить соответствующее документальное подтверждение наличия действующей сертификации и аттестации. Перечень аттестованного и рекомендованного к применению оборудования, технологий, материалов и систем, а так же порядок аттестации размещен на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании» в подразделе «Аттестация оборудования» (заключения аттестационной комиссии ОАО «Россети» на оборудование и материалы подлежащие аттестации). Допускается применение не аттестованного оборудования, материалов и систем в случае выявления Конкурсной комиссией неаттестованного оборудования, материалов и систем конкретного вида в заявок всех участников процедуры закупки, при условии соответствия этого оборудования всем техническим требования Документации и отсутствии трех и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, допущенного к применению на объектах электросетевого комплекса;
h) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности.
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект Договора, а также описание процедуры открытого конкурса содержатся в Конкурсной документации.
Основные условия заключаемого по результатам открытого конкурса Договора состоят в следующем:
a) Срок выполнения работ:
Лот №1: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в Белохолуницком, Кильмезком, Лебяжском, Санчурском районах):
Начало выполнения работ: апрель 2015 года.
Окончание выполнения работ: май 2015 года.
Лот №2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в Оричевском районе):
Начало выполнения работ: апрель 2015 года.
Окончание выполнения работ: май 2015 года.
Календарный план по согласованию сторон уточняется при заключении договора.
b) Место выполнения работ: Кировская область;
Условия оплаты: в соответствии с п. 7.1 проекта договора, являющегося неотъемлемой частью Конкурсной документации: «Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, стоимости поставленного оборудования в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.».
c) В стоимость работ должны быть включены налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 8 853 140,00 руб. (цена с НДС) Лот № 2. 3 829 110,00 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Дополнительная информация о конкурсе:
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):
Лот №1: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в Белохолуницком, Кильмезком, Лебяжском, Санчурском районах) – 8 853,14 тыс. рублей с НДС;
Лот №2: Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (в Оричевском районе) – 3 829,11 тыс. рублей с НДС.
Указание большей цены может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.
Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники конкурса, оформившие свое участие в конкурсе через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным правилами данной системы.
Договор по результатам конкурса будет заключен в соответствии с условиями Конкурсной документации.
В случае признания Победителем конкурса организации, заключение договора с которой требует предварительного одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
