Отрытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту «СМР по реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Южа" с заменой группы однофазных трансформаторов» для нужд ОАО «МРСК...
Отрытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту «СМР по реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Южа" с заменой группы однофазных трансформаторов» для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Ивэнерго»
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по объекту «СМР по реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Южа" с заменой группы однофазных трансформаторов» для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Ивэнерго» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Ивэнерго» расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 8/2.)
Дата публикации:
12.09.2013 10:07
Конкурс закрыт:
13.09.2013 07:47
Сроки поставки:
15.01.2014 - 31.08.2014
Почтовый адрес заказчика:
153000, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Крутицкая, 8/2
Местонахождение заказчика:
153000, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Крутицкая, 8/2
Постоянно действующая конкурсная комиссия ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Ивэнерго» .
Ответственный секретарь ПДКК Дудорова Елена Вальдемаровна, тел/факс (4932) 26-86-24; e-mail: dev@ivenergo.ru .
Месторасположение (адрес) ПДКК: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 8/2, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Ивэнерго».
Требования к участникам:
Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:
а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
в) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
г) должен быть членом СРО и иметь выданное СРО Свидетельство о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предельная сумма выполнения работ по одному договору, при выполнении работ по организации строительства, указанная в свидетельстве, д.б. не ниже планируемой цены лота;
д) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
- наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
- несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
- иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
- должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ;
е) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, опытом выполнения аналогичных договоров, а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые).
ж) гражданская ответственность при проведении строительно-монтажных работ Участника конкурса должна быть застрахована;
з) Соответствовать минимальным отборочным критериям по опыту выполнения аналогичных договоров, кадровым ресурсам и материально-техническим ресурсам. Более подробно указано в конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации:
Место предоставления документации:
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт РФ);
- официальный сайт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт Организатора);
- электронная торговая площадка ОАО «Россети» http://www.b2b-mrsk.ru раздел «Торговая площадка» (далее - Система).
Конкурс проводится на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru в соответствии с правилами и регламентом, действующими в данной Системе. Участник должен быть пользователем, зарегистрированным в Системе в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке и обладающим правами участника Системы.
Документация предоставляется через конкурсную (закупочную) доску официального сайта РФ, официального сайта Организатора, Системы b2b-mrsk участникам, заявившим о своем желании принять участие в настоящей конкурентной процедуре без взимания платы. Документация предоставляется в форме электронного документа.
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника
Конкурсные заявки:
Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. Организатор конкурса начинает принимать конкурсные заявки с момента официальной публикации настоящего извещения. В обязательном порядке конкурсные заявки должны быть представлены в электронный сейф организатора конкурса, на электронной площадке до момента окончания приема заявок в сканированном виде (желательно в формате pdf), в соответствии с действующим регламентом электронной системы «В2В- mrsk.ru», в срок установленный извещением и Конкурсной документацией. Кроме предоставления Конкурсной заявки через торговую площадку Системы, Участник открытого конкурса должен предоставить оригинал Конкурсной заявки на бумажном носителе. Более подробные требования к Конкурсным заявкам и порядку их предоставления указаны в конкурсной документации.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
02.10.2013 в 11:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
31.10.2013 16:00
Место рассмотрения заявок:
153000, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Крутицкая, 8/2
Дата и время подведения итогов:
31.10.2013 16:30
Место подведения итогов:
153000, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Крутицкая, 8/2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса в соответствии с критериями, установленными Конкурсной документацией. По результатам конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса подписываются Двухсторонний протокол.
Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса в течение 20 дней с момента подписания данного протокола. Для победителя срок для подписания Договора– не позднее 5 рабочих дней с момента получения от Заказчика конечной редакции Договора для подписания.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 34 114 070,00 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до даты подведения итогов, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса о своем решении
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
153000, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Крутицкая, 8/2
