Отрытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту «Замена МВ 35-110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (СМР)» для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала...
Отрытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту «Замена МВ 35-110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (СМР)» для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго»
Лот № 1. Замена МВ 35-110 кВ на вакуумные и элегазовые выключатели (СМР)
Дата публикации:
27.04.2015 15:30
Конкурс закрыт:
04.06.2015 13:03
Сроки поставки:
01.07.2015 - 31.10.2015 Начало выполнения: июль 2015г.
Окончание выполнения работ: октябрь 2015г.
Почтовый адрес заказчика:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Местонахождение заказчика:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Председатель ПДКК, начальник департамента логистики и МТО филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - Никулин Александр Евгеньевич; Ответственный секретарь ПДКК, начальник отдела конкурсных закупок филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"- Железняков Андрей Леонидович; Ответственный исполнитель, специалист 2 категории отдела конкурсных закупок филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - Соснина Екатерина Александровна.(тел. (831) 431-84-07)
Требования к участникам:
Участвовать в конкурсе может любое юридическое, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При проведении конкурса на ЭТП, такое лицо должно быть зарегистрировано на соответствующей ЭТП в качестве участника ЭТП, а также в качестве участника проводимого конкурса.
Чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить договор, участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:
а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора);
б) должен быть членом саморегулируемой организации;
в) должен иметь соответствующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и иметь допуск к работам согласно приложению к свидетельству, содержащему наименование видов работ, выполнение которых предполагается в рамках договора;
г) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
д) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
е) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Россети» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ заказчику, предусмотренных договором подряда;
иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
ж) гражданская ответственность участника конкурса при проведении строительно-монтажных работ должна быть застрахована;
з) должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов, должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, опытом выполнения аналогичных договоров.
Соответствовать минимальным отборочным критериям (информация отражается в формах № 7, 8, 9 конкурсной документации соответственно):
Минимальные требования к опыту выполнения аналогичных договоров:
Один исполненный договор по монтажу элегазовых выключателей за последние 12 месяцев до момента подачи заявки.
Под аналогичным договором подразумевается договор, идентичный по составу работ требованию Технической части (том 2 настоящей Конкурсной документации), а именно работы по монтажу элегазовых выключателей.
Минимальные требования к кадровым ресурсам:
Персонал (производитель работ, бригадир, монтажники, рабочие и вспомогательный персонал), согласно штатному расписанию подрядчика/исполнителя, обеспечивающий выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ в объеме выполненной проектной и рабочей документации – не менее 6 человек, а именно:
- производитель работ - 1 чел. (5 группа электробезопасности*);
- бригадир – 1 чел. (4 группа электробезопасности*);
- монтажник – 4 чел (3 группа электробезопасности*).
*указанная группа электробезопасности является минимально приемлемой.
Минимальные требования к материально-техническим ресурсам:
- автокран* – 1 шт;
- грузовой автомобиль бортовой* – 1 шт;
- сварочный аппарат* – 1 шт.
*особые технические требования к МТР не предъявляются
Участник может представить в своей заявке иные марки и типы спецтехники (далее - ТС), при условии, что произведенные замены по существу равноценны или превосходят требуемую, в этом случае участник обязан представить сравнительную матрицу тех. характеристик ТС в составе справки о материально технических ресурсах.
Комплект конкурсной документации:
Место предоставления документации:
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт РФ);
- официальный сайт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт Организатора);
- электронная торговая площадка http://www.b2b-mrsk.ru раздел «Открытые конкурсы (объявления о покупке) (далее - Система)». Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника, (с НДС).
Конкурсные заявки:
Состав заявки.
Участник конкурса должен подготовить конкурсную заявку по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации, включающую:
а) Письмо о подаче оферты (раздел 3, форма 1 конкурсной документации);
б) Технико-коммерческое предложение (раздел 3, форма 2);
в) График выполнения работ (раздел 3, форма 3);
г) График оплаты (раздел 3, форма 4);
д) Заполненный и подписанный проект договора в редакции заказчика (с обязательным заполнением всех форм, приложенных к договору). Протокол разногласий к проекту договора (раздел 3 форма 5);
е) Анкету участника (раздел 3, форма 6);
ж) Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (раздел 3, форма 7);
з) Справку о материально – технических ресурсах (раздел 3, форма 8);
и) Справку о кадровых ресурсах (раздел 3, форма 9);
к) Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса (раздел 3, форма 10);
л) Плана распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (предоставляется в случае участия таковых) (раздел 3, форма 11);
м) План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (предоставляется в случае участия такового) (раздел 3, форма 12);
н) Справка о судебных разбирательствах (раздел 3, форма 13);
о) Письмо о согласии на обработку персональных данных представленного лицом, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (раздел 3, форма 14);
п) Справка о собственниках участника процедуры закупки (включая конечных бенефициаров) (раздел 3, форма 15);
р) Анкета о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства (раздел 3, форма 16);
с) Справка о привлечении в качестве субподрядчиков/сопоставщиков субъектов малого/среднего предпринимательства (раздел 3, форма 17);
т) Справка-подтверждение наличия аттестации применяемого оборудования, предоставляется в случае, описанном в п.2.3.2.3 б) (раздел 3, форма 18);
у) Сметный расчет стоимости, выполненный в соответствии с требованиями настоящей документации (Требования к формированию сметных расчетов изложены в томе №4 «Требования по составлению сметной документации при формировании коммерческих предложений для участия в конкурсных торгах по объектам инвестиционной программы с целью заключения договора» к настоящей документации) конкурсной документации. Сметные расчеты в базовом уровне цен 2001 года изложены в томе №5 «Сметный расчет в базовом уровне цен» конкурсной документации;
ф) Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям настоящей конкурсной документации (п.2.3.2) конкурсной документации.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 19.05.2015 в 12:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
04.06.2015 12:00
Место рассмотрения заявок:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Дата и время подведения итогов:
04.06.2015 12:00
Место подведения итогов:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победитель конкурса определяется на основаниях следующих критериев:
a) стоимость и структура стоимости выполнения работ, условия выполнения работ и их оплаты;
b) технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;
c) надежность Участника (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.).
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 12 884 740,00 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 37-05/442 от 04.06.2015 г., г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 10
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику принять предложение поставщика ООО "ЭнергоСтрой" и заключить договор на сумму 12 884 126,77 руб.(цена без НДС: 10 918 751,50 руб.).
