Председатель ПДКК, начальник департамента логистики и МТО филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - Никулин Александр Евгеньевич; Ответственный секретарь ПДКК, начальник отдела конкурсных закупок филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"- Железняков Андрей Леонидович; Ответственный исполнитель, экономист отдела конкурсных закупок филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - Суздальцева Екатерина Александровна.(тел. (831) 431-84-97)
Требования к участникам:
Участвовать в Конкурсе может любое юридическое, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При проведении Конкурса на ЭТП, такое лицо должно быть зарегистрировано на соответствующей ЭТП в качестве Участника ЭТП, а также в качестве Участника проводимого конкурса.
Чтобы претендовать на победу в Конкурсе и получение права заключить Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:
а)должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б)не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
в)не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
г)не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
- несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
- иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
д)должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов для выполнения работ;
е)участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, опытом выполнения аналогичных договоров, а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые).
ж)Соответствовать минимальным отборочным критериям (информация отражается в формах № 7, 8, 9 соответственно):
Требования к опыту выполнения аналогичных договоров:
- 1 (один) исполненный аналогичный договор за последние 36 месяцев до момента подачи заявки на выполнение работ по ремонту ВЛ 35-110 кВ, требование по стоимости договора не устанавливается. Под аналогичным договором подразумевается договор, идентичный по составу и объему работ требованию Технической части (том 2 Конкурсной документации).
Требования к кадровым ресурсам:
Персонал, согласно штатному расписанию подрядчика/исполнителя, обеспечивающий выполнение работ, а именно:
- электромонтажники основного электротехнического оборудования (мастера участка, электромонтеры 3,4,5 разряда) – не менее 20 чел.;
- рабочие строительных специальностей: каменщик – 1 чел.; бетонщик – 2 чел.; плотник – 1 чел.
Требования к материально-техническим ресурсам:
- бригадный автомобиль* – не менее 4 ед.;
- бурильно-крановые машины* – не менее 3 ед.;
- автокран на автомобильном шасси г/п 15 тонн –1 ед.;
- грузоподъемные автомобили для перевозки крупно-габаритных грузов (в т.ч. стоек опор ВЛ)* – не менее 2 ед.;
- электротехническая лаборатория –1 ед.
* особые требования к техническим характеристикам МТР не предъявляются.
Комплект конкурсной документации:
Место предоставления документации:
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт РФ);
- официальный сайт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт Организатора);
- электронная торговая площадка http://www.b2b-mrsk.ru раздел «Открытые конкурсы (объявления о покупке) (далее - Система)». Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника, (с НДС).
Конкурсные заявки:
Участник конкурса должен подготовить Конкурсную заявку, включающую:
1)Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 1);
2)Технико-коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 2);
3)График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 3, форма 3);
4)График оплаты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 3, форма 4);
5)Заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика (с обязательным заполнением всех форм, приложенных к договору). Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (том 3, раздел 3 форма 5);
6)Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 6);
7)Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 7);
8)Справку о материально – технических ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 8);
9)Справку о кадровых ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 9);
10)Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 10);
11)Справку о судебных разбирательствах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 11);
12)Письмо о согласии на обработку персональных данных представленного лицом, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (раздел 3, форма 12);
13)Справка о собственниках участника процедуры закупки (включая конечных бенефициаров) (раздел 3, форма 13);
14)Анкета о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 3, форма 14);
15)План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (предоставляется в случае привлечения такового) (раздел 3, форма 15);
16)План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (предоставляется в случае участия таковых) по форме и в соответствии с инструкциями, (раздел 3, форма 16);
17)Справку о привлечении в качестве субподрядчиков/сопоставщиков субъектов малого/среднего предпринимательства по форме и в соответствии с инструкциями, (раздел 3, форма 17);
18)Сведения о среднесписочной численности работников за два предшествующих года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух лет, - за период со дня гос.регистрации) по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой в соответствии с п.3ст.80 Налогового кодекса РФ (http://www.nalog.ru/html/docs/pril1_formsved.pdf);
19)Сметный расчет стоимости, выполненный в соответствии с требованиями настоящей документации (Требованиями к формированию сметных расчетов, приведены в томе 4 «Требования по преобразованию предельной стоимости лота по ГКПЗ из сметы Заказчика в смету Участника регламентированных процедур закупок для формирования конкурсного предложения»);
20)Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям настоящей Конкурсной документации (п. 2.3.2)
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 02.04.2015 в 12:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
17.04.2015 12:00
Место рассмотрения заявок:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Дата и время подведения итогов:
17.04.2015 12:00
Место подведения итогов:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победитель конкурса определяется на основаниях следующих критериев:
a) стоимость и структура стоимости выполнения работ, условия и график выполнения работ и их оплаты;
b) технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;
c) надежность Участника (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.).
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 7 443 570,00 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 37-06/306 от 17.04.2015 г., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.10
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику принять предложение поставщика ООО "Волгоэлектросеть" и заключить договор на сумму 7 360 895,19 руб.(цена без НДС: 6 238 046,77 руб.).