Выполнение работ по реконструкции сооружения (электросетевой комплекс: подстанция «Мещерская» с прилегающими воздушными линиями электропередачи 110 кВ) 1 этап – реконструкция литеры 2 (здание ПС «Мещерская») для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья»...
Выполнение работ по реконструкции сооружения (электросетевой комплекс: подстанция «Мещерская» с прилегающими воздушными линиями электропередачи 110 кВ) 1 этап – реконструкция литеры 2 (здание ПС «Мещерская») для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго»
Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции сооружения (электросетевой комплекс: подстанция «Мещерская» с прилегающими воздушными линиями электропередачи 110 кВ) 1 этап – реконструкция литеры 2 (здание ПС «Мещерская») для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго»
Дата публикации:
18.01.2016 13:59
Конкурс закрыт:
21.01.2016 15:46
Сроки поставки:
22.02.2016 - 31.10.2016
Почтовый адрес заказчика:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Местонахождение заказчика:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Председатель ПДКК, начальник департамента логистики и МТО филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - Никулин Александр Евгеньевич; Ответственный секретарь ПДКК, начальник отдела конкурсных закупок филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"- Железняков Андрей Леонидович; Ответственный исполнитель, специалист 1 категории отдела конкурсных закупок филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - Суздальцева Екатерина Александровна.(тел. (831) 431-84-97)
Требования к участникам:
Чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить договор, участник конкурса должен отвечать следующим требованиям и минимальным отборочным критериям оценки и сопоставления за-явок:
а)должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства;
б)должен быть членом саморегулируемых организаций, осуществляющих строительство;
в)должен иметь соответствующие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, кото-рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и иметь допуск к работам согласно приложению к свидетельству, содержащему наименование видов работ, выполнение которых предполагается в рамках договора, в том числе по организации строительства, при привлечении субподрядчиков;
г)действие свидетельства о допуске не должно быть приостановлено, т.е. к участнику не должны быть применены меры дисциплинарного воздействия со стороны саморегулируемой организации;
д)участник должен взять на себя обязательство заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте в полном соответствии с проектом договора страхования (Приложение №11 к договору подряда (том 3 документации «Проект договора»);
е)должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения до-говора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора);
ж)не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятель-ность участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпри-нимателя);
з)не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков который ведется в соответствии с Фе-деральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-дических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Феде-ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
и)не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ заказчику, предусмотренных договором подряда;
наличие существенных замечаний заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов заказчика на устранение указанных дефектов;
иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
к) должен соответствовать минимальным отборочным критериям оценки и сопоставления заявок:
(информация отражается в форме № 7, 8, 9 соответственно)
требования к опыту выполнения аналогичных договоров:
не менее 1-го исполненного аналогичного договора по реконструкции ПС 35-110 кВ за последние 36 месяцев до момента вскрытия конвертов с заявками участников.
Под аналогичным договором подразумевается договор, идентичный по составу и объему работ требованию технической части (том 2 настоящей документации).
Под исполненным договором подразумевается договор, по которому все обязательства сторон выполнены в пол-ном объеме.
требования к кадровым ресурсам:
Персонал, согласно штатному расписанию подрядчика/исполнителя, обеспечивающий выполнение работ, а именно:
- производитель работ - 1 чел. (5 группа электробезопасности);
- бригадир – 1 чел. (4 группа электробезопасности);
- монтажник – 7 чел (3 группа электробезопасности);
- машинист – 2 чел. (3 группа электробезопасности);
- водитель – 2 чел. (2 группа электробезопасности).
Указанная группа электробезопасности является минимально приемлемой.
В том случае, если, согласно штатному расписанию участника, специалист (работник) имеет должность, отличную от требуемой, участник должен заполнить столбец «должностные обязанности» в справке о кадровых ресурсах.
требования к материально-техническим ресурсам:
- дизель-генератор 1 шт.;
- кран стреловой автомобильный г/п 14т. «Ивановец» - 1 шт.;
- автомобиль с бортовой платформой г/п 7,5 т КамАЗ-43253 – 1шт.;
- автосамосвал г/п до 10 т. КамАЗ-5511 – 1шт.;
- сварочный агрегат – 1шт.;
- бетононасос со смесителем – 1шт.;
- полуприцеп ЧМЗАП-83992-00001 – 1шт.;
- специализированный транспорт ТАТRA T815-230N9T 8х8.1R – 1шт.;
- компрессор передвижной ЗИФ-55 – 1шт.;
- автопогрузчик универсальный – 1шт.;
- бульдозер ДТ-75 – 1шт.
Особые технические требования к МТР, кроме указанных в требовании, не предъявляются
Участник может представить в своей заявке иные марки и типы спецтехники (далее - ТС) при условии, что про-изведенные замены по существу равноценны или превосходят требуемую. В этом случае участник обязан представить сравнительную матрицу тех. характеристик ТС в составе справки о материально технических ресурсах
Комплект конкурсной документации:
- единая информационной система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru (далее - ЕИС);
- официальный сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru, http://new.mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт);
- электронная торговая площадка www.b2b-center.ru (далее – ЭТП)».
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника, (с НДС).
Конкурсные заявки:
Участник конкурса должен подготовить конкурсную заявку по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации, включающую:
1) Письмо о подаче оферты (форма 1);
2) Техническое предложение (форма 2);
3) График выполнения работ (форма 3);
4) График оплаты (форма 4);
5) Протокол разногласий по проекту договора (форма 5);
6) Анкета участника конкурса (форма 6);
7) Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7);
8) Справка о кадровых ресурсах (форма 8);
9) Справка о материально-технических ресурсах (форма 9);
10) Информационное письмо о наличии у участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками заказчика или организатора конкурса (форма 10);
11) План распределения объемов выполнения работ между участником и субподрядчиками (форма 11);
12) двустороннее предварительное соглашение между участником и субподрядчиками (предоставляется в слу-чае участия таковых);
13) План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 12);
14) Соглашение о создании объединения лиц (предоставляется в случае участия таковых);
15) Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 13);
16) Согласие на обработку персональных данных (форма 14);
17) Справка о собственниках участника (форма 15);
18) Копии документов, подтверждающие цепочку собственников участника (реестры акционеров; договоры купли-продажи акций, доли в УК, в том числе зарубежных организаций с переводом на русский язык, и т.д.);
19) Сведения о субъекте малого/среднего предпринимательства. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого/среднего предпринимательства (форма 16);
20) Справка о привлечении в качестве субподрядчиков субъектов малого/среднего предпринимательства (форма 17);
21) Сметный расчет стоимости, выполненный в соответствии с требованиями настоящей документации (Требо-вания к формированию сметных расчетов изложены в томе №4 «Требования по составлению сметной документации при формировании коммерческих предложений для участия в конкурсных торгах по объектам инвестиционной про-граммы с целью заключения договора»); Сметные расчеты изложены в томе №5 «Сметный расчет в базовом уровне цен»;
22) Заверенные участником копии соответствующих действующих свидетельств СРО, включая приложения с указанием разрешенных видов деятельности;
23) Оригинал гарантийного письма участника об обязанности заключения договора комбинированного страхо-вания строительно-монтажных рисков (включая ответственность перед третьими лицами);
24) Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям настоящей конкурсной доку-ментации (п.2.3.2) в части:
а) правоспособности,
б) финансовой устойчивости,
в) СУОТ,
придерживаясь порядка размещения документов согласно перечню;
25) Документы субподрядчиков, коллективных участников (в случае участия таковых);
26) Перечень оборудования и материалов в составе закупаемых работ (форма 18);
27) Комфортное письмо (форма 19);
28) Иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
08.02.2016 в 12:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
19.02.2016 12:00
Место рассмотрения заявок:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Дата и время подведения итогов:
19.02.2016 12:00
Место подведения итогов:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победитель конкурса определяется на основаниях следующих критериев:
a) стоимость и структура стоимости выполнения работ, условия выполнения работ и их оплаты;
б) технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;
в) надежность Участника (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.).
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 30 850 900,00 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков из числа МСП
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
:
Да
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Отправлена 19.01.16 в 12:43, последний раз 19.01.16 в 16:33
Не поступили
Отказ от проведения конкурса № 47984
Решение организатора конкурса: отказаться от проведения конкурса № 47984
Основание: На основании п.23 Извещения о проведении открытого одноэтапного конкурса на выполнение работ по реконструкции сооружения (электросетевой комплекс: подстанция «Мещерская» с прилегающими воздушными линиями электропередачи 110 кВ) 1 этап – реконструкция литеры 2 (здание ПС «Мещерская») для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго» предлагается отказаться от проведения данной конкурентной процедуры.
