Право заключения Договора на выполнение работ согласно техническому заданию по объекту: «СМР Оперативная блокировка коммутационных аппаратов в РУ на ПС» для нужд филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
The right to enter into an Agreement for execution of work, according to the statemehnt of work for the project: "Construction and installation work on operational block of switching devices in the Republic of Uzbekistan at the substation," for the needs of Kalugaenergo, a branch of OAO IDGC of Center and Volga Region.
Lot #1. The right to enter into an Agreement for execution of work, according to the statemehnt of work for the project: "Construction and installation work on operational block of switching devices in the Republic of Uzbekistan at the substation," for the needs of Kalugaenergo, a branch of OAO IDGC of Center and Volga Region.
Publication date:
25.09.2014 16:43
Competition is closed:
13.11.2014 12:41
Supply date:
01.04.2015 - 31.08.2015
Customer's postal address:
Россия, 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Красная Гора, 9/12
Функции Конкурсной комиссии возложены на конкурсную комиссию, утвержденную приказом филиала "Калугаэнерго". Ответственный секретарь Конкурсной комиссии - Копылова Нина Николаевна, тел. (4842) 716-364.
Requirements to the participants:
а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
в) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
г) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора: свидетельство о допуске к работам, выданное в установленном законом порядке саморегулируемой организацией с приложениями;
д) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
- наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
- несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
- иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
е) должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ;
ж) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, опытом выполнения аналогичных договоров, а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые).
з) гражданская ответственность при проведении строительно-монтажных работ Участника конкурса должна быть застрахована;
Documentation kit:
Конкурс проводится на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru в соответствии с правилами и регламентом, действующими в данной Системе. Участник должен быть пользователем, зарегистрированным в Системе в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке и обладающим правами участника Системы.
Документация предоставляется через конкурсную (закупочную) доску официального сайта РФ, официального сайта Организатора, Системы b2b-mrsk участникам, заявившим о своем желании принять участие в настоящей конкурентной процедуре. Документация предоставляется в форме электронного документа.
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника с НДС.
Tender bids:
Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на
русском языке, в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Все цены должны быть указаны в российских рублях. Организатор конкурса начинает принимать Конкурсные заявки с момента официальной публикации настоящего извещения. В обязательном порядке Конкурсные заявки должны быть представлены в электронный сейф Организатора конкурса на электронной площадке до момента окончания приема заявок в сканированном виде (желательно в формате pdf), в соответствии с действующим Регламентом электронной системы www.b2b-mrsk.ru, в срок, установленный Извещением и Конкурсной документацией. Более подробные требования к Конкурсным заявкам указаны в Конкурсной документации.
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 16.10.2014 at 13:00 MSK.
Bids evaluation date:
13.11.2014 13:00
Bids evaluation place:
248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Date and time of results announcement:
13.11.2014 13:00
Place of review of bidding results:
248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса будет признан участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен в течение 20 дней, на основании протокола по результатам конкурса, подписанного этим участником и Организатором конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 12 053 641,17 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Georeferencing:
248009, Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское ш., д. 35
Extract from the Protocol of the competitive commission № 295 from 13.11.2014 г., 248000, г. Калуга, ул. Красная Гора,9/12, актовый зал.
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО ФПК "КЭР" and enter into an Agreement for the final price 11 909 203,82 RUB(price excl. of VAT: 10 092 545,61 RUB).