Право заключения Договора на выполнение работ согласно техническому заданию по объекту: «СМР Строительство ПС 110 кВ "Верховая" (мобильная ПС) с реконструкцией двухцепной ВЛ-110 кВ "Калужская ТЭЦ-1-Орбита" с отпайками на ПС-110 кВ "Квань" и...
The right to enter into an Agreement for execution of work according to the statement of work for the project: "Construction and installation work. Construction of 110 kV Substation Verkhovaya (Mobile Substation) with the reconstruction of double-circuit 110 kV overhead lines of Kaluzhskaya CHPP-1-Orbita with tap-off lines at 110 kV Substation Kvan and 110 kV Substation Mayak, 110 kV Overhead Line Orbita-Zheleznyaki with the formation of tap-off line at 110 kV Substation Verkhovaya (Phase 1)," for the needs of Kalugaenergo, a branch of OAO IDGC of Center and Volga Region.
Lot #1. "Construction and installation work. Construction of 110 kV Substation Verkhovaya (Mobile Substation) with the reconstruction of double-circuit 110 kV overhead lines of Kaluzhskaya CHPP-1-Orbita with tap-off lines at 110 kV Substation Kvan and 110 kV Substation Mayak, 110 kV Overhead Line Orbita-Zheleznyaki with the formation of tap-off line at 110 kV Substation Verkhovaya (Phase 1)."
Publication date:
21.01.2015 16:13
Competition is closed:
04.03.2015 09:02
Supply date:
12.03.2015 - 31.08.2015
Customer's postal address:
Россия, 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Красная Гора, 9/12
Функции ПДКК возложены на ПДКК, утвержденную приказом филиала "Калугаэнерго". Ответственный секретарь ПДКК - Копылова Нина Николаевна, тел. (4842) 716-364.
Requirements to the participants:
а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
в) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
г) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора: свидетельство о допуске к работам, выданное в установленном законом порядке саморегулируемой организацией с приложениями;
д) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
- наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов;
- несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
- иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
е) должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ;
ж) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, опытом выполнения аналогичных договоров, а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые).
Documentation kit:
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru;
- официальный сайт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам»;
- электронная торговая площадка http://www.b2b-mrsk.ru раздел «Открытые конкурсы (объявления о покупке)».
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника, (с НДС).
Tender bids:
Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке, в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Все цены должны быть указаны в российских рублях. Организатор конкурса начинает принимать Конкурсные заявки с момента официальной публикации настоящего извещения. В обязательном порядке Конкурсные заявки должны быть представлены в электронный сейф Организатора конкурса на электронной площадке до момента окончания приема заявок в сканированном виде (желательно в формате pdf), в соответствии с действующим Регламентом электронной системы www.b2b-mrsk.ru, в срок, установленный Извещением и Конкурсной документацией. Более подробные требования к Конкурсным заявкам указаны в Конкурсной документации.
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 11.02.2015 at 11:00 MSK (was extended by 30 min).
Bids evaluation date:
04.03.2015 11:00
Bids evaluation place:
248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Date and time of results announcement:
04.03.2015 11:00
Place of review of bidding results:
248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса будет признан участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен в течение 20 дней, на основании протокола по результатам конкурса, подписанного этим участником и Организатором конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 88 617 819,50 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Georeferencing:
248009, Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское ш., д. 35
Extract from the Protocol of the competitive commission № 5 from 04.03.2015 г., 248000, г.Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО «СМК «Донэлектромонтаж» and enter into an Agreement for the final price 86 300 504,32 RUB(price excl. of VAT: 73 136 020,61 RUB).