Лот № 1. Право заключения рамочных договоров на выполнение "под ключ" проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологических присоединениях потребителей для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Калугаэнерго» в 2017-2019 годах по лоту «Мероприятия по технологическому присоединению потребителей свыше 670 кВт, Мероприятия по технологическому присоединению потребителей от 150 до 670 кВт, Мероприятия по присоединению потребителей для заявителей от 15 кВт до 150 кВт, Мероприятия по присоединению потребителей для заявителей до 15 кВт.
Лот № 2. Право заключения рамочных договоров на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам распределительных сетей при технологических присоединениях потребителей для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Калугаэнерго» в 2017-2019 годах по лоту «Мероприятия по технологическому присоединению потребителей свыше 670 кВт, Мероприятия по технологическому присоединению потребителей от 150 до 670 кВт, Мероприятия по присоединению потребителей для заявителей от 15 кВт до 150 кВт, Мероприятия по присоединению потребителей для заявителей до 15 кВт.
Лот № 3. Право заключения рамочных договоров на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам распределительных сетей при технологических присоединениях потребителей для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Калугаэнерго» в 2017-2019 годах по лоту «Мероприятия по технологическому присоединению потребителей свыше 670 кВт, Мероприятия по технологическому присоединению потребителей от 150 до 670 кВт, Мероприятия по присоединению потребителей для заявителей от 15 кВт до 150 кВт, Мероприятия по присоединению потребителей для заявителей до 15 кВт.
Функции Конкурсной комиссии возложены на ПДКК, утвержденные приказом филиала "Калугаэнерго". Ответственный секретарь ПДКК – Пивченко Ирина Владимировна, тел. (4842) 716-364.
Требования к участникам:
а) должен быть членом саморегулируемых организаций осуществляющих: инженерные изыскания, проектирование, подготовку проектной документации, строительство;
б) должен иметь соответствующие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и иметь допуск к работам согласно приложению к свидетельству, содержащему наименование видов работ, выполнение которых предполагается в рамках договора, в том числе по организации строительства. При их отсутствии, предоставить, в соответствии с конкурсной документацией, информацию о привлечении субподрядчика соответствующего требованиям конкурса и имеющего действующее СРО на данный вид работ.
в) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и испол-нения договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора);
г) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
д) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответ-ствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
е) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ заказчику, предусмотренных договором подряда;
наличие существенных замечаний заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов заказчика на устранение указанных дефектов;
иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
ж) гражданская ответственность при проведении строительно-монтажных работ участника кон-курса должна быть застрахована;
з) должен обладать опытом выполнения аналогичных предмету закупки работ в крупных муниципальных образованиях РФ, в том числе, в условиях высокой концентрации в местах проведения работ действующих коммуникаций, сложных и стесненных условий выполнения работ, необходимости согласований выполнения работ с муниципальными органами и иными организациями;
и) у участника должна быть организована система охраны труда;
Комплект конкурсной документации:
- единая информационная система в сфере закупок для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru (далее – ЕИС);
- официальный сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт Организатора);
- электронная торговая площадка http://b2b-center.ru раздел «Мои открытые конкурсы» (далее - Система).
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Не требуется
Конкурсные заявки:
Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на
русском языке, в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Все цены должны быть указаны в российских рублях. Организатор конкурса начинает принимать Конкурсные заявки с момента официальной публикации настоящего извещения. В обязательном порядке Конкурсные заявки должны быть представлены в электронный сейф Организатора конкурса на электронной площадке до момента окончания приема заявок в сканированном виде (желательно в формате pdf), в соответствии с действующим Регламентом электронной системы www.b2b-center.ru, в срок, установленный Извещением и Конкурсной документацией. Более подробные требования к Конкурсным заявкам указаны в Конкурсной документации.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 23.05.2016 в 10:00 по московскому времени.Протокол вскрытия конвертов:
248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Дата и время подведения итогов:
02.06.2016 10:00
Место подведения итогов:
248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, актовый зал.
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителями конкурса будут признаны участники, предложившие наилучшие условия в соответствии с требованиями Конкурсной документации. Рамочный договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен не позднее 20 дней, на основании протокола по результатам конкурса, подписанного этим участником и Организатором конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. Без указания цены Лот № 2. Без указания цены Лот № 3. Без указания цены
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
248009, Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское ш., д. 35