Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту
Автоматическое продление
Если в последние 30 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данной процедуры будет автоматически продлён еще на 30 минут с момента поступления последней заявки.
:
30 минут
Условия оплаты:
1.1. платежи в размере 90 (девяносто) % от стоимости каждого этапа Работ выплачиваются в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт сдачи-приемки по соответствующему этапу Работ;
1.2. платеж в размере 10 (десять) % от Цены Договора выплачивается в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчиком были в полном объеме выполнены обязательства по Договору, что подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки последнего этапа работ.
1.3. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре. Датой платежа считается дата спи-сания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
1.4. Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации.
Условия поставки:
Предполагаемый срок оказания услуг – 01.09.10-31.12.10 г.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
606520, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье
Комментарии: 1. Основные условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора:
1.1.В общую стоимость Работ по Договору включены расходы по оплате страховой премии по договору страхования строительно-монтажных работ, заключенному в соответствии с п. 3.3.13. Договора.
1.2.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по соответствующему этапу Работ или сроков устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки ре-зультатов Работ, так и в течение гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя из Цены Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не лишает Заказчика права требовать от Подряд-чика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении предварительной оплаты (аванса), уплаченной по соответствующему этапу Работ.
1.3.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя из несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% несвоевременно оплаченной суммы.
1.4.Подрядчик обязан в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключе-ния договора заключить договор страхования строительно-монтажных работ со страховой компанией и на условиях, указанных Заказчиком в письменном уведомлении Подрядчику, и представить Заказчику копию указанного договора. Подрядчик обязан предварительно согласовывать с Заказчиком договор страхования строительно-монтажных работ и все изменения / дополнения к нему.
1.5.Подрядчик обязан направлять Заказчику копию всей переписки, связанной с исполнением договора страхования строительно-монтажных работ, заключенного в соответствии с п. 3.3.13. Договора, а также привлекать представителей Заказчика для участия во всех переговорах при наступлении страховых случаев, предусмотренных договором страхования строительно-монтажных работ.
1.6.Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения договора страхования строительно-монтажных работ, заключенному в соответствии с п. 3.3.13. Договора, осуществить оплату страховой премии по договору страхования строительно-монтажных работ, и представить Заказчику копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты страховой премии.
1.7.Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается ре-альным ущербом, но не более Цены Договора.
1.8. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.
2. Претендовать на победу в данном открытом запросе предложений может Участник, отвечающий следующим требованиям:
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие Сви-детельства СРО на выполнение видов деятельности в рамках Договора);
- не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации и на его иму-щество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостанов-лена;
- обладать необходимыми ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью и репутацией;
- иметь опыт выполнения аналогичных работ на протяжении не менее 3 (трех) лет.
Более подробно требования к Участникам запроса предложений, а также требования к порядку под-тверждения соответствия этим требованиям, указаны в Документации по запросу предложений.
3. Подробное описание закупаемых работ и условий Договора, а также порядка проведения запроса предложений содержатся в Закупочной документации, которая бесплатно предоставляется любому ис-полнителю через Торговую площадку Системы B2B-energo.
4. Заявки на бумажном носителе не позднее, чем в течение трех суток с момента размещения последнего предложения этого Участника в Системе В2В-Энерго – по адресу: 606520, г. Заволжье, Филиал ОАО «Рус-Гидро» - «Нижегородская ГЭС», каб.№ 308, секретарю Закупочной Комиссии.
5. Победителем открытого запроса предложений будет признан Участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с требованиями Документации по запросу предложений. Договор с победите-лем открытого запроса предложений будет заключен в течение 30 календарных дней после подписания Протокола о выборе победителя.
6. Остальные и более подробные условия открытого запроса предложений сформулированы в До-кументации по запросу предложений, являющейся неотъемлемым приложением к данному Уведомлению.
7. Настоящее Уведомление представляет собой приглашение делать оферты, не является извеще-нием о проведении конкурса и не накладывает на Заказчика соответствующих обязательств, в том числе по принятию какого либо из поступивших Предложений.
8. Организатор запроса предложений вправе отказаться от его проведения до подведения итогов запроса предложений без каких-либо для себя последствий.
9. Для справок обращаться к Заказчику запроса предложений:
секретарю закупочной комиссии Громовой Марине Владимировне, тел./факс (83161) 58-3-40, e-mail: GromovaMV@nigges.gidroogk.ru.
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.