Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Возможность подачи предложений по части позиций:
Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту
Скрывать цены участников в период подачи заявок:
Да
Подгрузка документации к заявке обязательна
Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией.
:
Да
Условия оплаты:
Условия оплаты в соответствии с разделом. 7. «Оплата работ и взаиморасчеты» проекта договора: «Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур. Платежи в размере оставшихся 5% стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ выплачиваются по окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14».
В цену услуг должны быть включены налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Условия поставки:
Место выполняемых работ: Кировская область.
Сроки выполнения работ:
Октябрь 2013 – ноябрь 2013 года.
Календарный план по согласованию сторон уточняется при заключении договора.
Место рассмотрения заявок:
По адресу местонахождения заказчика
Дата и время рассмотрения заявок:
07.10.2013 16:00
Дата и время подведения итогов:
07.10.2013 16:00
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Россия, Кировская область, 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51
Комментарии: Документация о закупке и настоящее Извещение, являющееся неотъемлемой частью Документации о закупке, на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), на электронной торговой площадке ОАО «Российские сети» (www.b2b-mrsk.ru) в разделе «Запросы цен/предложений» и именуется в дальнейшем «ЭТП» и копия извещения, опубликована на официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) в разделе «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам».
Копия документации, размещенная на официальном сайте, доступна любому лицу.
Объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием, представленным в составе документации открытого запроса предложений.
Участником закупки может быть любой подрядчик. Претендовать на победу в данной открытом запросе предложений может Участник, отвечающий следующим требованиям:
a) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
b) не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника запроса предложений банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
c) должен соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости;
d) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
e) обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности;
f) не должен иметь отрицательного опыта по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и его филиалами договорам, а так же по заключенным договорам с иными Заказчиками. Под отрицательным опытом понимается наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполненных работ, задержка в устранении дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, а так же несоблюдение сроков окончания работ и сдача результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда и иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
g) поставляемые в рамках предмета настоящей закупки оборудование, технологии, материалы и системы отечественного и зарубежного производства должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также аттестованы в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети» и рекомендованы к применению. Участник должен представить соответствующее документальное подтверждение наличия действующей сертификации и аттестации (заверенные участником копии). Перечень аттестованного и рекомендованного к применению оборудования, технологий, материалов и систем, а так же порядок аттестации размещен на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «О компании» в подразделе «Аттестация оборудования»;
h) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора (В соответствии с главой 6.1 Градостроительного кодекса РФ участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, иметь допуск к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предельная сумма выполнения работ по одному договору (при выполнении работ по организации подготовки проектной документации (13 вид работ) или организации строительства (33 вид работ), указанная в Свидетельстве, должна быть не ниже планируемой цены лота).
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект Договора, а также описание процедуры открытого запроса предложений содержатся в документации открытого запроса предложений.
Срок начала приема Заявок – «17» сентября 2013 года. Срок окончания подачи Заявок - 14:00 (по московскому времени) «27» сентября 2013 года.
Место, дата и порядок предоставления заявок участников:
a) Участники подают свои заявки через ЭТП в соответствии с правилами и регламентами, действующими в Системе. Заявки должны быть поданы в электронный сейф Организатора запроса предложений с использованием реализованных в системе средств защиты информации.
b) Заказчик заканчивает принимать заявки в Системе в 14:00 (по московскому времени) «27» сентября 2013 года.
c) Кроме предоставления заявок через ЭТП, Участник должен предоставить оригинал заявки на бумажном носителе. Заявки в бумажной форме должны быть поданы до истечения сроков, указанных в Извещении о проведении открытого запроса цен.
d) Участникам закупки следует учесть, что заявки, подаваемые через торговую площадку Системы и на бумажном носителе, должны быть идентичны.
e) Перед подачей оригинал заявки должен быть надежно запечатан в конверт (пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка».
f) На конверте необходимо указать следующие сведения:
- наименование и адрес Организатора запроса предложений;
- полное фирменное наименование Участника запроса предложений и его почтовый адрес;
- предмет Договора.
g) Участники запроса предложений должны обеспечить доставку своих заявок по адресу Организатора запроса предложений: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, кабинет 201) в запечатанном конверте с пометкой на «КОНКУРС». Ответственный за прием предложений – Карнацкая Юлия Валерьевна, тел. (8332) 69-12-21. Участникам рекомендуется предварительно позвонить по телефону (8332) 69-12-21. В случае направления предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложений.
h) Организатор запроса предложений заканчивает принимать оригиналы заявок в 14:00 (по московскому времени) «27» сентября 2013 года. Заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
Вскрытие конвертов с Предложениями произойдет в соответствии с регламентом работы Системы. Публичная процедура вскрытия Предложений на бумажном носителе не предусмотрена.
Заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, рассматриваются по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 51, кабинет 205, подписание в срок до 16 час. 00 мин. (по московскому времени) «07» октября 2013 года. Организатор вправе, при необходимости, изменить данный срок в меньшую сторону.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): начальная (максимальная) цена договора составляет 4 622,18 тыс. руб. с НДС. Указание большей цены может служить основанием для отклонения Заявки.
Данный открытый запрос предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данный открытый запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор имеет право отказаться от всех полученных предложений (заявок) по любой причине или прекратить процедуру открытого запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
В случае, если по итогам запроса предложений у организатора (заказчика) возникнет обязанность заключить сделку с заинтересованностью, то такая сделка будет заключена после одобрения сделки Советом Директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Данное Извещение является неотъемлемой частью документации отрытого запроса предложений.
Оригинал Извещения опубликован на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru), копия Извещения опубликованы на сайте электронной торговой площадке ОАО «Российские сети» (www.b2b-mrsk.ru) в разделе «Запросы цен/предложений» и на официальном сайте ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) в разделе «Закупки» - вкладка «Извещения и документация по закупкам».
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
и выбрал победителя: ООО "Вятэнергосервис" – (Участник 2) (Юдников Д.А.) с заявкой от 27.09.2013 12:44 Предлагаем выполнение работ на условиях в соответствии с техническим заданием для ОАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ ФИЛИАЛА «КИРОВЭНЕРГО».
Сумма оферты будет составлять 4 621 718,59 (четыре миллиона шестьсот двадцать одна тысяча семьсот восемнадцать рублей 59 копеек) с НДС.
