Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2КТП-10/0,4кВ, с КЛ-10кВ от ТП №37 до проектируемой ТП, КЛ-0,4кВ в районе...
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2КТП-10/0,4кВ, с КЛ-10кВ от ТП №37 до проектируемой ТП, КЛ-0,4кВ в районе ул. К. Маркса, 116 (для технологического присоединения поликлиники)» и «Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №37 в г. Сыктывкаре (для технологического присоединения юридических лиц)».
Лот № 1. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2КТП-10/0,4кВ, с КЛ-10кВ от ТП №37 до проектируемой ТП, КЛ-0,4кВ в районе ул. К. Маркса, 116 (для технологического присоединения поликлиники)» и «Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №37 в г. Сыктывкаре (для технологического присоединения юридических лиц)».
Дата публикации:
07.03.2014 20:25
Конкурс закрыт:
10.04.2014 15:13
Сроки поставки:
01.05.2014 - 31.07.2014 Начало выполнения работ – с момента заключения договора подряда;
Окончание выполнения работ – 3 месяца с момента заключения договора подряда.
Почтовый адрес заказчика:
Россия, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 94
Местонахождение заказчика:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 94
Конкурсная комиссия создана приказом филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 07.03.2014 №21кон.
Председатель конкурсной комиссии: Вылегжанин Дмитрий Григорьевич, заместитель директора по капитальному строительству Филиала.
Ответственный секретарь конкурсной комиссии: Ничипор Александр Геннадьевич, начальник отдела организации конкурсных процедур,
(8212) 28-32-71, nichipor@komienergo.ru.
Требования к участникам:
Участвовать в Конкурсе может любое юридическое, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в Конкурсе и получение права заключить Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:
а)обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б)не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
в)должно быть устойчивое финансовое состояние, Участник не должен иметь убытки за последний завершенный год и завершенный период текущего года (строка 2400 «Отчета о прибылях и убытках»);
г)не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
д)должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора (свидетельство СРО, лицензии и т.п., приложения к ним), указанные в техническом задании;
е)обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности:
- должен иметь за последние 3 года не менее 3 завершенных договоров аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ/услуг/поставок с ценой, не менее чем по трем аналогичным договорам (в отдельности по каждому), равной или превышающую начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 2.4.7.1 Конкурсной документации; допускается наличие незавершенного аналогичного договора со степенью завершенности не менее 80%; допускается отклонение по объему выполненных работ/услуг/поставок (в денежном выражении) аналогичного договора на 15% меньше объема предмета закупки;
- должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ;
- иметь необходимые полномочия на поставку оборудования и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящего Конкурса. В частности, производитель должен гарантировать поставку в определенные сроки, проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение гарантийного срока, оговоренного в конкурсной документации;
- не иметь отрицательного опыта эксплуатации и рекламаций на предлагаемую продукцию;
- гражданская ответственность при проведении строительно-монтажных работ Участника конкурса должна быть застрахована.
Более подробно требования к Участникам конкурса, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям содержатся в Конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации:
Конкурсную документацию участники конкурса смогут получить на сайтах www.zakupki.gov.ru, www.komienergo.ru, www.b2b-mrsk.ru (в соответствии с Регламентом работы ЭТП).
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства участников конкурса, связанные с подачей конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 3% от предлагаемой участником цены договора с учетом НДС.
Конкурсные заявки:
Конкурсная заявка должна быть оформлена по форме, представленной в Конкурсной документации, на русском языке, все цены должны быть указаны в российских рублях.
Конкурсные заявки представляются в Конкурсную комиссию Организатора конкурса – филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», 167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 следующим способом:
1. Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлены в электронный сейф Организатора конкурса в соответствии с действующим Регламентом работы ЭТП www.b2b-mrsk.ru в срок, установленный Извещением и Конкурсной документацией.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 28.03.2014 в 10:00 по московскому времени. Скачать файл Приложение (390 КБ)
Дата рассмотрения заявок:
04.04.2014 12:00
Место рассмотрения заявок:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 94
Дата и время подведения итогов:
25.04.2014 12:00
Место подведения итогов:
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 94
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Конкурсная комиссия ранжирует Заявки Участников по степени предпочтительности условий, предложенных Участниками, при этом:
a)результаты оценки квалификации и надежности, технической и коммерческой частей Заявок суммируются с учетом весовых коэффициентов значимости;
b)на основании балльной оценки Заявок Конкурсная комиссия определяет рейтинг каждого Участника конкурса;
c)наивысшее место в итоговой ранжировке получает Заявка, имеющая максимальный (наибольший) балл по результатам оценки надежности, технической и коммерческой частей Заявки;
d)в случае если итоговая оценка предпочтительности Заявки с учетом весовых коэффициентов значимости двух или нескольких Участников наберет равное количество баллов, просчитанных с учетом до сотых долей балла, то при ранжировке Заявок, более высокое место присваивается Участнику, имеющему более низкую цену Заявки;
e)в случае, если итоговая оценка предпочтительности Заявок (с учетом весовых коэффициентов значимости) двух или нескольких Участников наберет равное количество баллов, просчитанных с учетом до сотых долей балла, то при ранжировке Заявок, при условии, что цены Заявок у данных Участников одинаковые (равные), более высокое место присваивается Участнику, Заявка которого подана (размещена) на ЭТП раньше (дата подачи Заявок фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками).
Победитель конкурса обязан предоставить Конкурсную заявку на бумажном носителе в запечатанном конверте (1 экз. оригинала на бумажном носителе), в течение 7 (семи) календарных дней с даты подведения итогов конкурса по адресу Организатора конкурса: филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», 167000, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94, ответственное лицо: Ежков Дмитрий Борисович, заместитель начальника отдела организации конкурсных процедур Филиала, тел: (8212) 28-32-93, e-mail: ezhkovdb@komienergo.ru
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 11 116 187,64 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Дополнительная информация о конкурсе:
В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Конкурсной документацией Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, к которой данное Извещение является неотъемлемым приложением.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
167031, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных партизан, д.100.
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 40(33)кон от 10.04.2014 г., 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 94
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику принять предложение поставщика АО "Электромонтаж" и заключить договор на сумму 10 738 730,23 руб.(цена без НДС: 9 100 618,84 руб.).
