открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных работ по строительству КЛ 10 кВ от ПС 110/10/6 "Южная" и ПС110/10/6кВ «Мясново», со строительством РП-10...
Open one-stage tender without prequalification of bidders for the right to enter into an Agreement for construction and installation of 10 kV cable lines from 110/10/6 Substation Yuzhnaya and 110/10/6kV Substation Myasnovo, with the construction of 10 kV Distribution Stations (Stage No. 2), for the needs of Tulenergo, a branch of OAO IDGC of Centre and Volga Region.
Lot #1. Construction and installation of 10 kV cable lines from 110/10/6 Substation Yuzhnaya and 110/10/6kV Substation Myasnovo, with the construction of 10 kV Distribution Stations (Stage No. 2), for the needs of Tulenergo, a branch of OAO IDGC of Centre and Volga Region.
Publication date:
27.10.2014 10:34
Competition is closed:
18.12.2014 08:58
Supply date:
01.01.2015 - 30.09.2015
Customer's postal address:
Россия, 300600, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д 99
Customer's location:
300600, Тульская обл., г. Тула, ул. Тимирязева, д 99
Функции возложены на Постоянно-действующую конкурсную комиссию, утвержденную протоколом ЦКК ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Requirements to the participants:
должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности;
не должен иметь отрицательного опыта по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и его филиалами договорам, а так же по заключенным договорам с иными Заказчиками. Под отрицательным опытом понимается наличие существенных замечаний Заказчика по составу и качеству выполненных работ, задержка в устранении дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, а так же несоблюдение сроков окончания работ и сдача результата работ Заказчику, предусмотренных договором и иные существенные нарушения условий заключенных договоров;
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект Договора, а также описание процедуры открытого конкурса содержатся в Конкурсной документации.
Documentation kit:
Конкурсную документацию может получить любое лицо зарегистрированное на ЭТП, согласно требованиям ЭТП.
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника, (с НДС).
Tender bids:
Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании перевода.
Конкурсная комиссия вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 03.12.2014 at 11:00 MSK.
Bids evaluation date:
10.12.2014 11:00
Bids evaluation place:
300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99
Date and time of results announcement:
18.12.2014 11:00
Place of review of bidding results:
300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99
Contract award criteria and Contract execution term:
Комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика или признает конкурс не состоявшимся.
Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола по рассмотрению конкурсных заявок и подведению итогов, в течение 20 дней с момента подписания данного протокола.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 68 707 870,00 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Additional information:
Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники конкурса, оформившие свое участие в конкурсе через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным правилами данной системы.
Georeferencing:
300600, Тульская обл., г. Тула, ул. Тимирязева, д 99
Sent 28.10.14 pm31 14:18, last at 17.11.14 am30 11:36
N/A
Extract from the Protocol of the competitive commission № 1148 from 18.12.2014 г., 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО "Электромонтажспецсервис" and enter into an Agreement for the final price 68 450 563,11 RUB(price excl. of VAT: 58 008 951,79 RUB).