Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора (далее – конкурс) на право заключения Договоров на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам: «Строительство ПС 110/10 кВ «Дорожная», ...
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора (далее – конкурс) на право заключения Договоров на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам: «Строительство ПС 110/10 кВ «Дорожная», участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)», «Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ-110 кВ Л.Окуловская -3, л.Окуловская-5 от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №141, БРТП №149)» и «Строительство ПС 110/10 кВ Бор участков ВЛ-110 кВ Л.Крестецкая -1, Л.Ручьевская-2 от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №157а, БРТП №167)» (далее – работы) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (3 лота)
Лот № 1. «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Дорожная», участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А,)
Лот № 2. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ-110 кВ Л.Окуловская -3, л.Окуловская-5 от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №141, БРТП №149)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А,)
Лот № 3. «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ Бор участков ВЛ-110 кВ Л.Крестецкая -1, Л.Ручьевская-2 от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №157а, БРТП №167)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». (ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А)
Дата публикации:
10.08.2016 17:21
Конкурс закрыт:
21.10.2016 16:29
Сроки поставки:
01.10.2016 - 30.04.2017
Почтовый адрес заказчика:
Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А.
Местонахождение заказчика:
188300, Россия, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д.31
Конкурсная комиссия создана Распоряжением ПАО «МРСК Северо-Запада» от «09» апреля 2016 года № 238р.
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:
Чанов Сергей Николаевич, тел. (812) 305-10-10 доб.347
, E-mail: chanov@mrsksevzap.ru.
Требования к участникам:
Участвовать в настоящем конкурсе может юридическое лицо, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства, либо физическое лицо, в том числе: индивидуальный предприниматель. При проведении конкурса на ЭТП, такое лицо должно быть зарегистрировано на соответствующей ЭТП в качестве Участника ЭТП, а также в качестве Участника настоящего конкурса.
Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать отборочным (пороговым) требованиям, установленным в пп.4.5.1.1 Конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации:
Более подробно условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, к которой настоящее Извещение является неотъемлемым приложением.
Конкурсную документацию Участники конкурса смогут получить через электронную торговую систему «www.b2b-mrsk.ru» на данной электронной торговой площадке в разделе «Конкурсы», в соответствии с Регламентом работы данной электронной торговой площадки (ЭТП).
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обеспечение Конкурсных заявок по каждому из лотов не устанавливается.
Конкурсные заявки:
Конкурсная заявка должна быть оформлена по форме, представленной в Конкурсной документации.
Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке, все цены должны быть указаны в российских рублях.
Конкурсные заявки представляются в Конкурсную комиссию по адресу Организатора конкурса - ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, кабинет 305 следующим способом:
1. Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлены в электронный сейф Организатора конкурса, в соответствии с действующим Регламентом работы ЭТП www.b2b-mrsk.ru» в срок, установленный Извещением и Конкурсной документацией.
2. Предоставление Конкурсной заявки на бумажном носителе не требуется.
Конкурсная заявка, размещенная на ЭТП, подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП, ЭП) уполномоченного представителя Участника конкурса, действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации от лица Участника конкурса без доверенности или на основании доверенности.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 31.08.2016 в 10:00 по московскому времени. Скачать файл Приложение (227 КБ)
Дата рассмотрения заявок:
05.09.2016 16:00
Место рассмотрения заявок:
ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, кабинет 305.
Дата и время подведения итогов:
12.09.2016 15:00
Место подведения итогов:
ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, кабинет 305.
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Конкурсная комиссия по каждому из лотов отдельно на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
При определении Победителя конкурса Конкурсная комиссия будет использовать критерии, установленные в п. 4.8.3 Конкурсной документации.
Договор по каждому из лотов отдельно между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса не ранее чем через 10 (десять) календарных дней со дня размещения Протокола по выбору Победителя конкурса (Протокола по подведению итогов конкурса) в единой информационной системе в сфере закупок по адресу в сети Интернет «www.zakupki.gov.ru».
Срок для подписания Договора между Заказчиком и Участником конкурса, выбранным в качестве Победителя конкурса и (или) представившим по решению Конкурсной комиссии наилучшую Конкурсную заявку, должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия Организатором конкурса (Заказчиком) решения о заключении такого Договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Организатора конкурса (Заказчика) и/или Конкурсной комиссии обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях Договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение Договора.
В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем конкурса условиях Договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), Договор с Победителем конкурса или с единственным Участником, Конкурсная заявка которого признана Конкурсной комиссией соответствующей по существу требованиям Конкурсной документации, заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный выше во втором абзаце срок, отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения). В данном случае сроки выполнения работ, при необходимости, увеличиваются пропорционально времени, необходимому для проведения соответствующих корпоративных мероприятий Заказчиком.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 26 720 010,60 руб. (цена с НДС) Лот № 2. 12 815 810,49 руб. (цена с НДС) Лот № 3. 16 705 695,38 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время вплоть до выбора Победителя конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Организатор конкурса в любой момент до истечения срока приема Конкурсных заявок вправе внести поправки в Извещение и Конкурсную документацию.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, к которой настоящее Извещение является неотъемлемым приложением.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
- 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 3
- Россия, 173001, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 3
- Россия, Новгородская область,
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 7 от 18.10.2016 г., ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, литера А, каб. 305.
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, принять предложение поставщика ООО "Регионэнергострой" и заключить договор на сумму 17 295 614,93 руб.(цена без НДС: 14 657 300,79 руб.).
По лоту № 2 заказчику ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, принять предложение поставщика ООО "Регионэнергострой" и заключить договор на сумму 8 300 387,83 руб.(цена без НДС: 7 034 226,97 руб.).
По лоту № 3 заказчику ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А принять предложение поставщика ООО "Регионэнергострой" и заключить договор на сумму 10 800 073,66 руб.(цена без НДС: 9 152 604,80 руб.).