Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по корректировке рабочей документации разработанного ООО "Гражданпроект" проекта "Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных...
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по корректировке рабочей документации разработанного ООО "Гражданпроект" проекта "Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26 (литер «А», «Д», «К», диспетчерского центра, Объекта 221)» комплект № 4635/2011 от 06.10.2014Свернуть
Лоты:
...Развернуть
Лот № 1
Право заключения договора на выполнение работ по корректировке рабочей документации разработанного ООО "Гражданпроект" проекта "Реконструкция строительных элементов зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС», расположенных по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26 (литер «А», «Д», «К», диспетчерского центра, Объекта 221)» комплект № 4635/2011 от 06.10.2014Свернуть
Начальная (максимальная) цена договора:
969 000,00 руб.
Дата публикации:
31.07.2018 13:33
Дата окончания подачи заявок:
23.08.2018 09:00
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Конкурсная комиссия:
Постоянно действующая закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга от 20.06.2016 № 147.
Требования к участникам:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора.
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
з) наличие у Участника за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных видов работ, сопоставимых по объему (не менее 50 % (Пятидесяти процентов) в ценовом выражении от начальной (предельной) цены договора, установленной Конкурсной документацией).
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через электронную торговую площадку www.b2b-center.ru
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Критерии выбора победителя:
Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения Договора.
Сроки заключения договора:
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Место рассмотрения заявок:
Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26
Дата и время рассмотрения заявок:
24.08.2018 13:00
Дата и время подведения итогов:
24.08.2018 13:00
Место подведения итогов:
Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26
Комментарии: Сроки выполнения Работ по Договору: - дата начала выполнения Работ: дата заключения Договора Сторонами; - дата окончания Работ: 30.11.2018 (Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания исполнения обязательств по Договору).
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
