Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по установке систем кондиционирования для обеспечения 100% резервирования систем холодоснабжения в технологических помещениях Аппаратной СТМиС Филиала ОАО «СО ЕЭС»...
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по установке систем кондиционирования для обеспечения 100% резервирования систем холодоснабжения в технологических помещениях Аппаратной СТМиС Филиала ОАО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ
Лот № 1. Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по установке систем кондиционирования для обеспечения 100% резервирования систем холодоснабжения в технологических помещениях Аппаратной СТМиС Филиала ОАО «СО ЕЭС» Башкирское РДУ (Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3)
Дата публикации:
25.03.2013 14:43
Конкурс закрыт:
08.05.2013 11:55
Сроки поставки:
31.05.2013 - 15.08.2013 Сроки выполнения Работ:
Начало выполнения Работ - дата заключения Договора;
Окончание выполнения Работ - «15» августа 2013 года.
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала от 17.02.2012 № 40.
Требования к участникам:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) не проведение ликвидации Участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи Конкурсной заявки;
г) наличие у Участника конкурса за последние пять лет опыта выполнения аналогичных предмету Договора работ, стоимость которых составляет не менее чем 20 (Двадцать) % от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике;
е) представлены сведения, предусмотренные п. 5.1.6 Конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов, что составляет 99 136 (Девяносто девять тысяч сто тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 25.04.2013 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
15.05.2013 16:00
Место рассмотрения заявок:
620000, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6
Дата и время подведения итогов:
15.05.2013 16:00
Место подведения итогов:
620000, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер
Договор между Заказчиком и Победителем заключается на основании Протокола о результатах конкурса в течение 20 (Двадцати) дней с момента определения Победителя конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 4 200 677,97 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Порядок оплаты:
Расчет по Договору производится Заказчиком в размере 100 % (Ста процентов) стоимости Работ согласно Локальному сметному расчету на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) на основании оригинала счета на оплату и счёта-фактуры, выставленных Подрядчиком и оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Россия, Республика Башкортостан, 450000, г. Уфа, ул. К Маркса, д. 30
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 21 от 08.05.2013 г., 620000, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 принять предложение поставщика ООО "Ресурс" и заключить договор на сумму 4 198 000,18 руб. (цена без НДС: 3 557 627,27 руб.).
