Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования АТС HiPath-4000 для создаваемого Филиала ОАО «СО ЕЭС» Якутское РДУ
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования АТС HiPath-4000 для создаваемого Филиала ОАО «СО ЕЭС» Якутское РДУ
Лот № 1. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования АТС HiPath-4000 для создаваемого Филиала ОАО «СО ЕЭС» Якутское РДУ
Дата публикации:
02.11.2015 11:02
Конкурс закрыт:
25.11.2015 08:04
Сроки поставки:
январь, 2016 Год Сроки выполнения Работ: дата начала выполнения Работ – дата заключения Договора; дата окончания выполнения Работ – 20.01.2016.
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Закупочная комиссия Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока утверждена приказом Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока от 10.02.2012 г. № 20.
Требования к участникам:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
г) представление сведений об участниках в соответствии с п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика не принято;
е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального Исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального Исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного Исполнительного органа участника закупки - юридического лица;
з) наличие у Участника за последние 5 (Пять) лет опыта оказания аналогичных Услуг, сопоставимых по объему (не менее 50 % в ценовом выражении от начальной (предельной) цены договора, установленной Конкурсной документацией);
и) участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo».
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 37 600 (Тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 86 копеек.
Обязательства Участника, связанные с подачей Конкурсной заявки, могут быть обеспечены Участником по его выбору иным способом, предусмотренным пунктом 1 статьи 17 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», размещенного на Торговой площадке. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 37 600 (Тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 86 копеек
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 23.11.2015 в 08:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
26.11.2015 08:00
Место рассмотрения заявок:
г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, 38.
Дата и время подведения итогов:
30.11.2015 08:00
Место подведения итогов:
г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, 38.
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 1 880 043,00 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:
Оплата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3), на основании выставленных Подрядчиком счета и счет-фактуры, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при условии безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков, выявленных Заказчиком в ходе приемки выполненных Работ.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Ф. Попова, д.14