ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ОАО "СО ЕЭС", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д.28, В ЧАСТИ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ОАО "СО ЕЭС", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д.28, В ЧАСТИ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г.Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д.28, в части системы рабочего освещения
Дата публикации:
27.05.2016 05:03
Конкурс закрыт:
19.07.2016 12:30
Сроки поставки:
25.07.2016 - 31.08.2016 Сроки выполнения работ по Договору:
- начало: дата заключения Договора, но не позднее 25.07.2016.
- окончание: 31.08.2016
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Постоянно действующая закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири от 27.08.2015 № 189
Требования к участникам:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие у Участника – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
з) участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
и) наличие за последние три года опыта выполнения аналогичных работ в суммарном объёме без учета НДС не менее 40% в ценовом выражении от начальной предельной цены Договора, заключаемого по результатам настоящего конкурса.
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора (без учета налогов), что составляет 10730 (Десять тысяч семьсот тридцать) рублей 44 копейки.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора закупки или предоставить Организатору закупки банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 закупочной документации. Любое обеспечение заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 10730 (Десять тысяч семьсот тридцать) рублей 44 копейки.
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 05.07.2016 в 07:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
12.07.2016 12:00
Место рассмотрения заявок:
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29
Дата и время подведения итогов:
19.07.2016 12:00
Место подведения итогов:
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам закупки между Заказчиком и Победителем закупки заключается в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов закупки.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 536 522,19 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:
Оплата по Договору производится Заказчиком в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарный дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (Унифицированная форма № КС-11) при условии выставления Подрядчиком Заказчику оригинала счета на оплату, с указанием в нем номера и даты Договора, и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Россия, Республика Бурятия, 670034, г.Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д.28