Конкурс (тендер) № 49739
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 92, в части переустройства систем освещения

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 92, в части переустройства систем освещения

Лот № 1. Право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции административного здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 92, в части переустройства систем освещения

Дата публикации:
Конкурс закрыт:10.08.2016 15:53
Сроки поставки:ноябрь, 2016 Год
Сроки выполнения Работ по Договору:  дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора;  дата окончания выполнения Работ: 30.11.2016.
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Киселева Елена Александровна, тел.+7 (812) 595-82-51, kiseleva@odusz.so-ups.ru
Конкурсная комиссия:Закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада от 16.05.2016 № 127
Требования к участникам:а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) не проведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.5. Конкурсной документации;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки - юридического лица;
ж) отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) Участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, установленной п. 1.12. настоящего Извещения, что составляет 82 393 (Восемьдесят две тысячи триста девяносто три) рубля 56 копеек.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере
2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 82 393 (Восемьдесят две тысячи триста девяносто три) рубля
56 копеек.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 19.07.2016 в 10:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:16.08.2016 10:00
Место рассмотрения заявок:Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
Дата и время подведения итогов:16.08.2016 10:00
Место подведения итогов:Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов закупочной процедуры.
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 4 119 677,97 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:Порядок оплаты: в соответствии с проектом Договора (раздел 4 Конкурсной документации)
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 92.
Программа закупок:Заявка № 3876542
Выгрузка на ЕИС:

Выгрузка на ЕИС

Номер извещения на ЕИС:
31603824777
Дата последнего редактирования:27.06.2016 10:05
Информация о подписи:Подписано ЭП
Протоколы:
  Получить банковскую гарантию

Претенденты на участие в конкурсе (всего 4)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
ООО "Классика"
28.06.16 в 09:37Участвует 18.07.16 в 15:14Отправлена 18.07.16 в 15:14Поступила 18.07.16 в 15:32
Подписана ЭП
ООО "Омега-Инжиниринг"
28.06.16 в 09:37Участвует 11.07.16 в 17:03Отправлена 11.07.16 в 17:03Поступила 18.07.16 в 21:06
Подписана ЭП
ООО "СПЕЦЭНЕРГОТРЕЙД"
28.06.16 в 09:37Участвует 18.07.16 в 17:20Отправлена 18.07.16 в 17:20Поступила 18.07.16 в 17:32
Подписана ЭП
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ"
28.06.16 в 09:37Участвует 13.07.16 в 20:10Отправлена 13.07.16 в 20:10Поступила 18.07.16 в 15:32
Подписана ЭП

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 27-3 от 09.08.2016 г., 194223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 заказчику принять предложение поставщика ООО "Омега-Инжиниринг" и заключить договор на сумму 3 616 670,00 руб. (НДС не облагается).

Скачать файл Приложение к протоколу (13 КБ)