Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на завершение работ по разработке (доработка/переработка) проектной документации, разработку рабочей и сметной документации, проведение государственной экспертизы результатов инженерных...
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на завершение работ по разработке (доработка/переработка) проектной документации, разработку рабочей и сметной документации, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (включая смету на строительство), для строительства, инженерного и технологического оснащения здания АО «СО ЕЭС» на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010015:115, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – административное здание (Лит. А, А1, А2), участок находится примерно в 27 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, дом 15
Лот № 1. Право заключения договора на завершение работ по разработке (доработка/переработка) проектной документации, разработку рабочей и сметной документации, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (включая смету на строительство), для строительства, инженерного и технологического оснащения здания АО «СО ЕЭС» на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010015:115, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – административное здание (Лит. А, А1, А2), участок находится примерно в 27 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, дом 15 (АО «СО ЕЭС»)
Publication date:
13.12.2016 14:29
Competition is closed:
26.01.2017 13:08
Supply date:
23.02.2017 - 22.09.2018 Сроки выполнения работ, включая сроки согласования документации с Заказчиком:
- начало – дата заключения Сторонами Договора;
- окончание – не позднее 19 (девятнадцати) месяцев со дня заключения Сторонами Договора.
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Requirements to the participants:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе:
- наличие свидетельств о допуске к определенным видам работ, выданных саморегулируемой организацией:
- По выполнению инженерных изысканий:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: создание опорных геодезических сетей (1.1.); создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений (1.3.);
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000 (2.1.); проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод (2.2); изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории (2.3.);
3. Работы в составе инженерно-экологических изысканий: инженерно-экологическая съемка территории (4.1.); исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения (4.2.); лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды (4.3.); исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории (4.4.);
- По подготовке проектной документации:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: работы по подготовке генерального плана земельного участка (1.1.);
2. Работы по подготовке архитектурных решений (2);
3. Работы по подготовке конструктивных решений (3);
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (4.1.); работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации (4.2.); работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами (4.5.);
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (5.1.); работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений (5.2.); работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений (5.3.); работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем (5.6.);
6. Работы по подготовке технологических решений: работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов (6.2.);
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (7.1.); инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (7.2.);
8. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды (9);
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (10);
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения (11);
11. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (13).
При отсутствии у Участника конкурса допусков к работам по подготовке проектной документации, определенных в п.п. 1 – 10, указанные допуски должны иметь субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ.
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) наличие у Участника конкурса за последние пять лет опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему работ (не менее 20% в ценовом выражении от начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией);
д) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.5 Конкурсной документации;
е) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица.
з) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора (без учета налогов), что составляет 320 529 (Триста двадцать тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 96 копеек.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 11.01.2017 at 09:00 MSK.
Bids evaluation date:
25.01.2017 09:00
Bids evaluation place:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Date and time of results announcement:
25.01.2017 09:00
Place of review of bidding results:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов закупочной процедуры.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 16 026 498,00 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Additional information:
Порядок оплаты по Договору: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Georeferencing:
Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, дом 15
Received on 11.01.17 am31 08:49 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 3-цзк-2-3 from 25.01.2017 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer АО «СО ЕЭС» shall accept the proposal from the Supplier ООО "СИАСК" and enter into an Agreement for the final price 16 973 693,26 RUB (price excl. of VAT: 14 384 485,81 RUB).
