Конкурс (тендер) № 52017
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителя ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" в ОЭС Юга»...

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителя ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" в ОЭС Юга» и передача исключительного права на результаты работы

Лот № 1. Право заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителя ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" в ОЭС Юга» и передача исключительного права на результаты работы

Дата публикации:
Конкурс закрыт:30.03.2017 14:20
Сроки поставки:20.04.2017 - 20.09.2017
Сроки выполнения Работы: - дата начала выполнения Работы – дата заключения Сторонами Договора; - дата окончания выполнения Работы – не позднее «20» сентября 2017 года. (Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работы по Договору).
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Туренко Виктор Александрович, тел.+7 (8793) 34-82-44, TurenkoVA@yug.so-ups.ru
Конкурсная комиссия:Постоянно действующая Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга от 20.06.2016 № 147.
Требования к участникам:Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом одноэтапном конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса- юридического лица;
е) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.6. Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 35 468 (Тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 16 копеек.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 23.03.2017 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:06.04.2017 09:00
Место рассмотрения заявок:Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26
Дата и время подведения итогов:06.04.2017 09:00
Место подведения итогов:Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 45 (Сорока пяти) дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 1 773 408,00 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Дополнительная информация о конкурсе:Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26
Программа закупок:Заявка № 6263873
Выгрузка на ЕИС:

Выгрузка на ЕИС

Номер извещения на ЕИС:
31704848999
Дата последнего редактирования:28.02.2017 13:41
Информация о подписи:Подписано ЭП
Протоколы:
  Получить банковскую гарантию

Претенденты на участие в конкурсе (всего 3)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
ООО "НИИ энерготехнологий"
02.03.17 в 10:53Участвует 03.03.17 в 11:29Отправлена 03.03.17 в 11:29Поступила 22.03.17 в 17:36
Подписана ЭП
ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"02.03.17 в 10:53Участвует 21.03.17 в 13:57Отправлена 21.03.17 в 13:57Поступила 21.03.17 в 14:16
Подписана ЭП
ФГБОУ ВО "ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова"02.03.17 в 10:53Участвует 20.03.17 в 14:27Отправлена 20.03.17 в 14:27Поступила 20.03.17 в 14:30
Подписана ЭП

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 05-2/17-зк от 30.03.2017 г., Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 заказчику принять предложение поставщика ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" и заключить договор на сумму 1 485 116,00 руб. (НДС не облагается).

Скачать файл Приложение к протоколу (100 КБ)