Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнение работ по созданию систем дистанционного контроля электроснабжения зданий АО «СО ЕЭС» операционной зоны...
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнение работ по созданию систем дистанционного контроля электроснабжения зданий АО «СО ЕЭС» операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и модернизации систем дистанционного контроля электроснабжения зданий АО «СО ЕЭС» Исполнительного аппарата, операционных зон Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнение работ по созданию систем дистанционного контроля электроснабжения зданий АО «СО ЕЭС» операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и модернизации систем дистанционного контроля электроснабжения зданий АО «СО ЕЭС» Исполнительного аппарата, операционных зон Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада (АО «СО ЕЭС»)
Дата публикации:
05.04.2017 16:47
Конкурс закрыт:
03.05.2017 11:51
Сроки поставки:
15.06.2017 - 30.06.2018 Сроки исполнения обязательств по Договору:
Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ: дата заключения Сторонами Договора;
- окончание выполнения работ: не позднее 30.06.2018 (Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения работ).
Срок предоставления права использования ПО – не позднее 30.06.2018.
(Участник вправе предложить иной, более короткий срок предоставления права использования ПО).
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника - юридического лица;
е) предоставление сведений, предусмотренных п. 5.1.6 Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo».
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 1 205 940 (Один миллион двести пять тысяч девятьсот сорок) рублей 14 копеек.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных настоящим разделом Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 1 205 940 (Один миллион двести пять тысяч девятьсот сорок) рублей 14 копеек.
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 26.04.2017 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
17.05.2017 09:00
Место рассмотрения заявок:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время подведения итогов:
17.05.2017 09:00
Место подведения итогов:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 60 297 006,78 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:
Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 60 297 006 (Шестьдесят миллионов двести девяносто семь тысяч шесть) рублей 78 копеек без учета НДС (18%), 75 052 468 (Семьдесят пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%), в том числе вознаграждение за предоставляемое право использования ПО в размере 3 902 000 (Три миллиона девятьсот две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Россия, г. Москва, 109074, территория Российской Федерации
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 18-цзк-4-3 от 03.05.2017 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику АО «СО ЕЭС» принять предложение поставщика ООО "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ" и заключить договор на сумму 74 877 655,44 руб. (цена без НДС: 64 050 860,67 руб.).
