Конкурс (тендер) № 53359
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию автоматических установок газового пожаротушения для помещений Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга: архив, аппаратный зал Службы программно-аппаратного комплекса и...

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию автоматических установок газового пожаротушения для помещений Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга: архив, аппаратный зал Службы программно-аппаратного комплекса и линейно-аппаратный зал автоматической телефонной станции

Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по созданию автоматических установок газового пожаротушения для помещений Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга: архив, аппаратный зал Службы программно-аппаратного комплекса и линейно-аппаратный зал автоматической телефонной станции (АО «СО ЕЭС»)

Дата публикации:
Конкурс закрыт:08.05.2018 13:42
Сроки поставки:14.06.2018 - 31.10.2018
Сроки выполнения Работ по Договору: - дата начала выполнения Работ – дата заключения Договора Сторонами; - дата окончания выполнения Работ – не позднее 31.10.2018. (Участник вправе предложить иной более короткий срок окончания выполнения Работ по Договору)
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Ноздрина Тамара Константиновна, тел.+7 (495) 627-94-13, ntk@so-ups.ru
Конкурсная комиссия:Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с учетом положений части 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») на следующие виды работ:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4. Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) наличие у Участника конкурса опыта выполнения аналогичных Работ за последние 3 (Три) года, стоимость которых составляет не менее чем 20% (Двадцать процентов) от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса.
и) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 127 714 (Сто двадцать семь тысяч семьсот четырнадцать) рублей 77 копеек.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 127 714 (Сто двадцать семь тысяч семьсот четырнадцать) рублей 77 копеек.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 18.04.2018 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:16.05.2018 09:00
Место рассмотрения заявок:г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время подведения итогов:16.05.2018 09:00
Место подведения итогов:г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 6 385 738,30 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26
Выгрузка на ЕИС:

Выгрузка на ЕИС

Номер извещения на ЕИС:
31806202002
Дата последнего редактирования:27.03.2018 16:48
Информация о подписи:Подписано ЭП
Протоколы:
  Получить банковскую гарантию

Претенденты на участие в конкурсе (всего 6, из них поступили заявки от 5)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
АО "Компания ТехноПол"
01.03.18 в 17:26Участвует 12.04.18 в 10:19Отправлена 12.04.18 в 10:19Поступила 12.04.18 в 11:20
Подписана ЭП
ООО "ВОЛГАПРОЕКТБЕЗОПАСНОСТЬ"
01.03.18 в 17:26Участвует 27.03.18 в 18:06Отправлена 27.03.18 в 18:06Поступила 17.04.18 в 21:36
Подписана ЭП
ООО "ЛЕД"
01.03.18 в 17:26Участвует 17.04.18 в 19:32Отправлена 17.04.18 в 19:32Поступила 18.04.18 в 08:47
Подписана ЭП
ООО "ПО СпецСтройПроект"
01.03.18 в 17:26Участвует 17.04.18 в 21:31Отправлена 17.04.18 в 21:31Поступила 18.04.18 в 00:16
Подписана ЭП
Самарское областное отделение ВДПО01.03.18 в 17:26Участвует 11.04.18 в 16:17Отправлена 11.04.18 в 16:17Поступила 17.04.18 в 21:08
Подписана ЭП
ООО "Техэнергосервис"
01.03.18 в 17:26Участвует 15.03.18 в 14:34Отправлена 15.03.18 в 14:34,
последний раз 27.03.18 в 16:49
Не поступили

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 18-цзк-15-3 от 07.05.2018 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5,стр.2

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 заказчику АО «СО ЕЭС» принять предложение поставщика ООО "ВОЛГАПРОЕКТБЕЗОПАСНОСТЬ" и заключить договор на сумму 6 378 674,08 руб. (цена без НДС: 5 405 656,00 руб.).

Скачать файл Приложение к протоколу (105 КБ)