Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по устройству временного ограждения земельного участка АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Полины Осипенко, д. 5
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по устройству временного ограждения земельного участка АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Полины Осипенко, д. 5
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по устройству временного ограждения земельного участка АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Полины Осипенко, д. 5
Дата публикации:
02.04.2018 02:28
Конкурс закрыт:
04.05.2018 08:17
Сроки поставки:
29.06.2018 - 31.08.2018 Сроки выполнения Работ по Договору:
- дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания выполнения Работ – не позднее 31.08.2018.
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока, созданной приказом от 02.10.2017 № 185.
Требования к участникам:
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а)соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б)непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в)неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г)представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д)отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е)отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж)отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з)Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
и)Наличие у Участника конкурса за последние 3 (Три) года опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему работ, стоимость которых составляет не менее 10 (Десяти) % от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по итогам конкурса.
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo».
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 45 465 (Сорок пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 45 копеек.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 45 465 (Сорок пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 45 копеек.
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 23.04.2018 в 08:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
07.05.2018 08:00
Место рассмотрения заявок:
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38.
Дата и время подведения итогов:
07.05.2018 08:00
Место подведения итогов:
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38.
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 2 273 272,68 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:
Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Муравьева-Амурского, д. 38