Конкурс (тендер) № 53679
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации аудиовизуального комплекса отображения информации для нужд Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации аудиовизуального комплекса отображения информации для нужд Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала

Лот № 1. выполнение работ по модернизации аудиовизуального комплекса отображения информации для нужд Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала

Дата публикации:
Конкурс закрыт:30.05.2018 14:59
Сроки поставки:18.06.2018 - 31.08.2018
Сроки выполнения Работ: начало выполнения Работ – дата заключения Договора; окончание выполнения Работ – не позднее 31 августа 2018 года. (Участник вправе предложить иной, более короткий срок выполнения Работ).
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Антропова Мария Сергеевна, тел.+7 (343) 359-23-37, ams@ural.so-ups.ru
Конкурсная комиссия:Закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, созданная приказом Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала от 20.09.2017 № 156.
Требования к участникам:Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) предоставление сведений, предусмотренных п. 5.1.4. Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица
з) наличие у Участника конкурса за последние 3 (три) года опыта выполнения аналогичных предмету Договора Работ, общая стоимость которых составляет не менее чем 60 % (шестьдесят процентов) от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса.
и) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo».
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 28 638 (Двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 97 копеек.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 28 638 (Двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 97 копеек.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 17.05.2018 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:30.05.2018 12:00
Место рассмотрения заявок:г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5
Дата и время подведения итогов:30.05.2018 15:00
Место подведения итогов:г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 1 431 948,45 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:620000, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
Выгрузка на ЕИС:

Выгрузка на ЕИС

Номер извещения на ЕИС:
31806416549
Дата последнего редактирования:25.04.2018 13:16
Информация о подписи:Подписано ЭП
Протоколы:
  Получить банковскую гарантию

Претенденты на участие в конкурсе (всего 1)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
ООО "ПОЛИМЕДИА-РЕГИОН"
25.04.18 в 13:44Участвует 16.05.18 в 11:35Отправлена 16.05.18 в 11:35Поступила 16.05.18 в 16:11
Подписана ЭП

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 29 от 30.05.2018 г., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 признать конкурс несостоявшимся