Конкурс (тендер) № 53749
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по модернизации комплекса систем пожарной автоматики здания АО «СО ЕЭС», по адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6 в части пожарной сигнализации

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по модернизации комплекса систем пожарной автоматики здания АО «СО ЕЭС», по адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6 в части пожарной сигнализации

Лот № 1. выполнение работ по модернизации комплекса систем пожарной автоматики здания АО «СО ЕЭС», по адресу г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.6 в части пожарной сигнализации

Дата публикации:
Конкурс закрыт:19.06.2018 15:10
Сроки поставки:01.07.2018 - 01.12.2018
Срок исполнения обязательств по Договору: начало выполнения Работ – 01.07.2018; окончание выполнения Работ – 01 декабря 2018. Промежуточные сроки выполнения Работ установлены в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)).
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Антропова Мария Сергеевна, тел.+7 (343) 359-23-37, ams@ural.so-ups.ru
Конкурсная комиссия:Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, созданная приказом Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала от 20.09.2017 № 156.
Требования к участникам:Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с учетом положений части 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») на следующие виды работ:
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (п. 2. Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225);
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято;
д) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
е) предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.4 Конкурсной документации;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица;
з) наличие у Участника конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта оказания аналогичных и сопоставимых по объему Работ, стоимость которых составляет не менее чем 50 % (Пятьдесят процентов) начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией;
и) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo».
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсной заявки, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 79 859 (Семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 16 копеек.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных настоящим разделом Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 79 859 (Семьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 16 копеек.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 06.06.2018 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:19.06.2018 12:00
Место рассмотрения заявок:г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5
Дата и время подведения итогов:19.06.2018 15:00
Место подведения итогов:г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор между Заказчиком и Победителем конкурса заключается на основании Протокола о результатах конкурса не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 3 992 957,85 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации)
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:620000, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
Выгрузка на ЕИС:

Выгрузка на ЕИС

Номер извещения на ЕИС:
31806474744
Дата последнего редактирования:14.05.2018 13:02
Информация о подписи:Подписано ЭП
Протоколы:
  Получить банковскую гарантию

Претенденты на участие в конкурсе (всего 3, из них поступили заявки от 2)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
ООО "РОСЭК"
14.05.18 в 13:03Участвует 05.06.18 в 11:21Отправлена 05.06.18 в 11:21Поступила 05.06.18 в 11:33
Подписана ЭП
ООО "Технострой"
14.05.18 в 13:03Участвует 14.05.18 в 14:06Отправлена 14.05.18 в 14:06Поступила 06.06.18 в 08:07
Подписана ЭП
ООО ИКЦ "Искандер"
14.05.18 в 13:03Участвует 30.05.18 в 12:28Отправлена 30.05.18 в 12:28Не поступили

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 34 от 19.06.2018 г., г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 признать конкурс несостоявшимся