Конкурс (тендер) № 53756
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по устройству временного ограждения земельного участка АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Полины Осипенко, д. 5

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по устройству временного ограждения земельного участка АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Полины Осипенко, д. 5

Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по устройству временного ограждения земельного участка АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Полины Осипенко, д. 5

Дата публикации:
Конкурс закрыт:13.06.2018 08:51
Сроки поставки:01.07.2018 - 31.08.2018
Сроки выполнения Работ по Договору: - дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора; - дата окончания выполнения Работ – не позднее 31.08.2018.
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Бобряшова Ирина Николаевна, тел.+7 (4212) 39-94-89, bini@oduv.so-ups.ru
Конкурсная комиссия:Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока, созданной приказом от 02.10.2017 № 185.
Требования к участникам:Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а)соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б)непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в)неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г)представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д)отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е)отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж)отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з)Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
и)Наличие у Участника конкурса за последние 3 (Три) года опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему работ, стоимость которых составляет не менее 10 (Десяти) % от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по итогам конкурса.
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo».
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 45 465 (Сорок пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 45 копеек.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 45 465 (Сорок пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 45 копеек.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 05.06.2018 в 08:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:19.06.2018 08:00
Место рассмотрения заявок:г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38.
Дата и время подведения итогов:19.06.2018 08:00
Место подведения итогов:г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 38.
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 2 273 272,68 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 23
Выгрузка на ЕИС:

Выгрузка на ЕИС

Номер извещения на ЕИС:
31806477687
Дата последнего редактирования:15.05.2018 03:32
Информация о подписи:Подписано ЭП
Протоколы:
  Получить банковскую гарантию

Претенденты на участие в конкурсе (всего 4)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
ООО "БАСстрой"
15.05.18 в 03:33Участвует 31.05.18 в 17:18Отправлена 31.05.18 в 17:18Поступила 05.06.18 в 03:41
Подписана ЭП
ООО "ДАЛЬЭНЕРГОСТРОЙ-ВОСТОК"
15.05.18 в 03:33Участвует 04.06.18 в 11:39Отправлена 04.06.18 в 11:39Поступила 05.06.18 в 05:06
Подписана ЭП
ООО "СДК-Сервис"
15.05.18 в 03:33Участвует 05.06.18 в 05:28Отправлена 05.06.18 в 05:28Поступила 05.06.18 в 05:43
Подписана ЭП
ООО "СТЭМ"
15.05.18 в 03:33Участвует 23.05.18 в 03:53Отправлена 23.05.18 в 03:53Поступила 04.06.18 в 02:55
Подписана ЭП

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 37 от 13.06.2018 г., г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 38

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 заказчику принять предложение поставщика ООО "ДАЛЬЭНЕРГОСТРОЙ-ВОСТОК" и заключить договор на сумму 2 178 997,36 руб. (цена без НДС: 1 846 607,93 руб.).

Скачать файл Приложение к протоколу (15 КБ)