Открытый запрос предложений на выполнение работ по реконструкции берегов укрепления в нижнем бьефе плотин для нужд филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" Реконструкция берегов укрепления в нижнем бьефе плотин для нужд филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" (Reconstruction of erections)Свернуть
Категория ОКПД2:
43.9 Работы строительные специализированные прочие
Категория ОКВЭД2:
43.9 Работы строительные специализированные прочие
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Возможность подачи предложений по части позиций:
Не предусмотрена. Предложение подаётся целиком по лоту
Подгрузка документации к заявке обязательна
Организатор не будет рассматривать заявки, которые не были подкреплены документацией.
:
Да
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков из числа МСП
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
:
Да
Автоматическое продление
Если в последние 30 минут до момента окончания срока подачи заявок поступит предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данной процедуры будет автоматически продлён еще на 30 минут с момента поступления последней заявки.
:
30 минут
Условия оплаты:
Оплата по договору производится с отсрочкой платежа не более 30 календарных дней с момента подписания первичных учетных документов при условии предоставления Поставщиком оформленных в соответствии с требованиями НК РФ счетов-фактур. Расчеты по договору производятся денежными средствами, а также могут иметь иную форму, не противоречащую законодательству РФ, в том числе путем передачи векселей и пр.
Условия поставки:
сроки выполнения работ: май-сентябрь 2017 года
Место рассмотрения заявок:
430003, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск
пр. Ленина, 50
Дата и время рассмотрения заявок:
27.03.2017 11:00
Дата и время подведения итогов:
30.04.2017 15:00
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
г. Пенза, ул. Новочеркасская,д. 1
Комментарии: Для участия в процедуре закупки Участник закупки должен соответствовать следующим общим требованиям:
a) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;
b) непроведение ликвидации, реорганизации (в форме, не предусматривающей наличие правопреемника по всем правам и обязанностям) Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
c) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки;
d) отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший финансовый год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
