Конкурс № 1319353 
Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметных документаций на выполнение работ по реновации оборудования транспортной сети связи филиалов АО «СО ЕЭС»

Процедура находится в архиве
Принять участие уже невозможно. Посмотрите актуальные похожие процедуры.

Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметных документаций на выполнение работ по реновации оборудования транспортной сети связи филиалов АО «СО ЕЭС»

Способ закупки, согласно положению:Конкурс в электронной форме
Лоты:
Лот № 1 Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметных документаций на выполнение работ по реновации оборудования транспортной сети связи филиалов АО «СО ЕЭС»
Начальная (максимальная) цена договора:9 856 378,51 руб.
Дата публикации:
Дата окончания подачи заявок:29.08.2019 09:00
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:26.09.2019 - 31.03.2020
Дата последнего редактирования:13.08.2019 18:17
Организатор:АО "СО ЕЭС"
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактный адрес email:ntk@so-ups.ru
Номер контактного телефона заказчика:+7 (495) 627-94-13
Дополнительная информация
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:Да
Конкурентная закупка
Процедура проводится с соблюдением требований статей 3.2 - 3.3 223-ФЗ
:
Да
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Конкурсная комиссия:Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО − ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) наличие у Участника конкурса за последние 3 (Три) года опыта выполнения аналогичных Работ, стоимость которых составляет не менее чем 30 % (Тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса.
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Электронную площадку B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Конкурсные заявки:Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Электронную площадку.
Критерии выбора победителя:Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения Договора.
Сроки заключения договора:Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Место рассмотрения заявок:г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время рассмотрения заявок:04.09.2019 09:00
Дата и время подведения итогов:05.09.2019 09:00
Место подведения итогов:г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Место проведения процедуры:Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Дополнительная информация о конкурсе:Сроки выполнения Работ по Договору, включая сроки согласования ПСД с Заказчиком, а также с заинтересованными лицами, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору):
– дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора;
– дата окончания выполнения Работ – не позднее «31» марта 2020 года.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по Договору, но не ранее 01.01.2020 г.)
Сроки выполнения Работ по разработке ПСД ОДУ Урала, ПСД Челябинского РДУ, включая сроки согласования соответствующих ПСД с Заказчиком, а также с заинтересованными лицами, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору):
 дата начала выполнения Работ по разработке ПСД ОДУ Урала, ПСД Челябинского РДУ: дата заключения Сторонами Договора;
– дата окончания выполнения Работ по разработке ПСД ОДУ Урала, ПСД Челябинского РДУ: не позднее «20» декабря 2019 года:
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по разработке ПСД ОДУ Урала, ПСД Челябинского РДУ)
Сроки выполнения Работ по разработке ПСД ОДУ Северо-Запада, включая сроки согласования соответствующей ПСД с Заказчиком, а также с заинтересованными лицами, указанными в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору):
 дата начала выполнения Работ по разработке ПСД ОДУ Северо-Запада: дата заключения Сторонами Договора;
 дата окончания выполнения Работ по разработке ПСД ОДУ Северо-Запада: не позднее «31» марта 2020 года.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по разработке ПСД ОДУ Северо-Запада, но не ранее 01.01.2020 г.)
Информация о подписи:Подписано ЭП
 
 
 
  Получить банковскую гарантию

Процедура находится в архиве
Принять участие уже невозможно. Посмотрите актуальные похожие процедуры.
 

Выгрузка на ЕИС

Номер извещения на ЕИС:
31908196150
Протоколы
Протокол вскрытия
Скачать файл 1319353 протокол открытия доступа.pdf (318 КБ)
Протокол рассмотрения 1-х частей заявок
Скачать файл 1319353 протокол рассмотрения.pdf (233 КБ)
Итоговый протокол
Скачать файл 1319353 протокол Итоговый.pdf (384 КБ)
Версии протоколов
Поступившие заявки
Статус: в архиве.
Всего: 3