Конкурс № 1363513 
Право заключения договора на выполнение работ по созданию подсистемы защиты от таргетированных атак

Процедура находится в архиве
Принять участие уже невозможно. Посмотрите актуальные похожие процедуры.

Право заключения договора на выполнение работ по созданию подсистемы защиты от таргетированных атак

Способ закупки, согласно положению:Конкурс в электронной форме
Лоты:
Лот № 1 Право заключения договора на выполнение работ по созданию подсистемы защиты от таргетированных атак
Начальная (максимальная) цена договора:32 000 000,00 руб.
Дата публикации:
Дата окончания подачи заявок:30.10.2019 09:00
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:28.11.2019 - 20.12.2019
Дата последнего редактирования:14.10.2019 18:37
Организатор:АО "СО ЕЭС"
Почтовый адрес заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактный адрес email:ntk@so-ups.ru
Номер контактного телефона заказчика:+7 (495) 627-94-13
Дополнительная информация
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:Да
Конкурентная закупка
Процедура проводится с соблюдением требований статей 3.2 - 3.3 223-ФЗ
:
Да
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Конкурсная комиссия:Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом АО «СО ЕЭС» от 07.10.2019 № 299
Требования к участникам:Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, но защищаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), выданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации», на следующий вид работ:
- установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт средств защиты информации (программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации);
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Электронную площадку B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Конкурсные заявки:Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Электронную площадку.
Критерии выбора победителя:Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения Договора.
Сроки заключения договора:Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Место рассмотрения заявок:г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, ул. Центральная, д. 3А, стр.1.
Дата и время рассмотрения заявок:06.11.2019 09:00
Дата и время подведения итогов:07.11.2019 09:00
Место подведения итогов:г. Москва, поселение Московский, д. Румянцево, ул. Центральная, д. 3А, стр.1
Место проведения процедуры:Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Дополнительная информация о конкурсе:Начальная (максимальная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса без учета НДС составляет 31 026 000 (Тридцать один миллион двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, из них предельный размер вознаграждения за предоставление права использования Программ для ЭВМ составляет 26 156 000 (Двадцать шесть миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации), с учетом НДС составляет 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей 00 копеек.
Сроки исполнения обязательств по Договору:
- дата начала исполнения обязательств – дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания исполнения обязательств – 20.12.2019.

Сроки выполнения Работ:
– дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора;
– дата окончания выполнения Работ – «20» декабря 2019 года.
Срок предоставления права использования Программ для ЭВМ – не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Сторонами Договора.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок предоставления права использования Программ для ЭВМ по Договору)
Информация о подписи:Подписано ЭП
 
 
 
  Получить банковскую гарантию

Процедура находится в архиве
Принять участие уже невозможно. Посмотрите актуальные похожие процедуры.
 

Выгрузка на ЕИС

Номер извещения на ЕИС:
31908397722
Протоколы
Протокол вскрытия
Скачать файл 1363513 протокол открытия доступа.pdf (314 КБ)
Протокол рассмотрения 1-х частей заявок
Скачать файл 1363513 протокол рассмотрения.pdf (322 КБ)
Итоговый протокол
Скачать файл 1363513 протокол итоговый.pdf (380 КБ)
Версии протоколов
Поступившие заявки
Статус: в архиве.
Всего: 2