Право заключения договора на выполнение работ по созданию вычислительно-коммуникационной инфраструктуры главного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» (5 очередь) и вычислительно-коммуникационной инфраструктуры диспетчерского центра Филиала АО «СО...
Право заключения договора на выполнение работ по созданию вычислительно-коммуникационной инфраструктуры главного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» (5 очередь) и вычислительно-коммуникационной инфраструктуры диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ (3 очередь) в целях обеспечения перевода функций по оперативно-диспетчерскому управлению в новый комплекс технологических зданий АО «СО ЕЭС»Свернуть
Способ закупки, согласно положению:
Конкурс в электронной форме
Лоты:
...Развернуть
Лот № 1
Право заключения договора на выполнение работ по созданию вычислительно-коммуникационной инфраструктуры главного диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» (5 очередь) и вычислительно-коммуникационной инфраструктуры диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС» Московское РДУ (3 очередь) в целях обеспечения перевода функций по оперативно-диспетчерскому управлению в новый комплекс технологических зданий АО «СО ЕЭС»Свернуть
Начальная (максимальная) цена договора:
317 319 040,87 руб.
Дата публикации:
10.08.2020 17:24
Дата окончания подачи заявок:
26.08.2020 09:00
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:
Процедура организации, подпадающей под действие 223-ФЗ:
Да
Конкурентная закупка
Процедура проводится с соблюдением требований статей 3.2 - 3.3 223-ФЗ
:
Да
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Конкурсная комиссия:
Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом АО «СО ЕЭС» от 07.10.2019 № 299 (в редакции приказа от 10.07.2020 № 150)
Требования к участникам:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие лицензий (с учетом положений части 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»):
1) «на деятельность по технической защите конфиденциальной информации», выданной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» на услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации (программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации);
2) «на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», выданной Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ России) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 313 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)» на следующие виды выполняемых работ и оказываемых услуг:
монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации (12);
– передача шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации (21);
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
ж) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) наличие у Участника конкурса за последние 2 (Два) года опыта выполнения договоров поставки серверного оборудования производства Lenovo и/или оборудования средств хранения данных производства IBM и/или на выполнение работ по созданию и/или модернизации вычислительных комплексов, в том числе с применением технологий виртуализации на базе ПО VMware vSphere, стоимость которых составляет не менее чем 30% (Тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса.
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Электронную площадку B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Конкурсные заявки:
Для участия в конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Электронную площадку.
Критерии выбора победителя:
Участник конкурса, Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией, и Конкурсная заявка (окончательное предложение) которого по результатам сопоставления Конкурсных заявок (окончательных предложений) на основании указанных в Конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения Договора.
Сроки заключения договора:
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурса.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Место рассмотрения заявок:
г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, Центральная ул., д.3А, стр.1.
Дата и время рассмотрения заявок:
02.09.2020 09:00
Дата и время подведения итогов:
03.09.2020 09:00
Место подведения итогов:
г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, Центральная ул., д.3А, стр.1.
Место проведения процедуры:
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
Порядок предоставления документации по закупке:
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Сроки выполнения Работ по Договору:
– дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора;
– дата окончания выполнения Работ – не позднее «29» января 2021 года.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по Договору, но не ранее 01.01.2021)
Выполнение Работ по Договору осуществляется поэтапно:
Сроки выполнения Работ по I (Первому) этапу Договора:
дата начала выполнения Работ по I (Первому) этапу Договора: дата заключения Сторонами Договора;
дата окончания выполнения Работ по I (Первому) этапу Договора: не позднее «18» декабря 2020 года.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по I (Первому) этапу Договора)
Сроки выполнения Работ по II (Второму) этапу Договора:
дата начала выполнения Работ по II (Второму) этапу Договора: дата заключения Сторонами Договора;
дата окончания выполнения Работ по II (Второму) этапу Договора: не позднее «29» января 2021 года.
(Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ по II (Второму) этапу Договора, но не ранее 01.01.2021)
