Право заключения договоров на расчистку трасс ВЛ 0.4–110 кВ от ДКР и вырубку деревьев в пределах охранных зон на 2017-2019 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» по лотам:
Право заключения договоров на расчистку трасс ВЛ 0.4–110 кВ от ДКР и вырубку деревьев в пределах охранных зон на 2017-2019 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго» по лотам:
Лот № 1. Расчистка трасс ВЛ 0.4–110 кВ от ДКР и вырубка деревьев в пределах охранных зон ПО «Александровские электрические сети» на 2017-2019 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
Лот № 2. Расчистка трасс ВЛ 0.4–110 кВ от ДКР и вырубка деревьев в пределах охранных зон ПО «Владимирские электрические сети» на 2017-2019 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
Лот № 3. Расчистка трасс ВЛ 0.4–110 кВ от ДКР и вырубка деревьев в пределах охранных зон ПО «Гусевские электрические сети» на 2017-2019 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
Лот № 4. Расчистка трасс ВЛ 0.4–110 кВ от ДКР и вырубка деревьев в пределах охранных зон ПО «Ковровские электрические сети» на 2017-2019 гг. для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
Дата публикации:
19.12.2016 16:11
Конкурс закрыт:
20.02.2017 10:55
Сроки поставки:
20.02.2017 - 31.12.2019 Сроки выполнения работ (по лотам №№ 1-4):
Начало выполнения работ: февраль 2017 г.
Окончание выполнения работ: декабрь 2019 г.
Постоянно действующая закупочная комиссия Филиала «Владимирэнерго» по ремонтной деятельности и эксплуатации (далее – ПДЗК). Ответственный секретарь ПДЗК Софронов Роман Александрович, тел/факс (4922) 47-00-82; e-mail: rsofr@vladimirenergo.ru .
Месторасположение (адрес) ПДЗК: 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 106, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго».
Требования к участникам:
Участником конкурса может быть любой подрядчик. Чтобы претендовать на победу в Конкурсе и получение права заключить Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:
а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
в) не должен быть включен в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ранее – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»);
г) должны отсутствовать признанные Участником претензии, либо судебные решения не в пользу Участника, вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с ПАО (ОАО) «МРСК Центра и Приволжья», а также сторонними организациями;
д) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, опытом выполнения аналогичных договоров, а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые), в т.ч. отвечать минимальным требованиям, установленным в Конкурсной документации.
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект Договора, а также описание процедур конкурса содержится в Конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации:
Место предоставления документации:
- официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт ЕИС);
- официальный сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт Организатора);
- электронная торговая площадка www.b2b-center.ru раздел «Торговая площадка» (далее – Система, ЭТП).
Порядок предоставления документации:
Открытый конкурс проводится на электронной торговой площадке www.b2b-center.ru в соответствии с правилами и регламентом, действующими в данной Системе. Участник открытого конкурса должен быть пользователем, зарегистрированным в Системе в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке и обладающим правами участника Системы.
Конкурсная документация предоставляется через конкурсную (закупочную) доску официального сайта ЕИС, официального сайта ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Системы (в соответствии с ее правилами и регламентами).
Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа, без взимания платы.
Срок предоставления документации:
Начало: с момента публикации открытого конкурса на официальном сайте ЕИС http://zakupki.gov.ru, официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru), ЭТП www.b2b-center.ru.
Окончание: момент вскрытия конвертов с заявками участников.
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются одним из двух способов (по выбору Участника), приведенных в Конкурсной документации:
а) Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% (три) от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника, (с НДС)
б) Обеспечение заявок на участие в конкурсе должно быть предоставлено в форме денежных средств, перечисляемых на расчетный счет Заказчика на момент вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Размер обеспечения заявки должен составлять 3% (три) от начальной (максимальной) цены договора с НДС, указанной в п. 18 Извещения о проведении конкурса (по каждому из лотов отдельно).
Непредставление обеспечения обязательств Участника конкурса является основанием для отклонения конкурсной заявки.
Конкурсные заявки:
Все цены в заявке должны включать расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других возможных платежей, а также все затраты, связанные с выполнением договора. Все суммы денежных средств в документах должны быть выражены в российских рублях
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 11.01.2017 в 14:00 по московскому времени.Протокол вскрытия конвертов:
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 106
Дата и время подведения итогов:
17.02.2017 14:00
Место подведения итогов:
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 106
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
ПДЗК на своем заседании определяет Победителя конкурса в соответствии с критериями, установленными Конкурсной документацией.
Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола по подведению итогов конкурса, в течение срока, указанного в Конкурсной документации.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 27 461 840,00 руб. (цена с НДС) Лот № 2. 95 714 010,00 руб. (цена с НДС) Лот № 3. 70 863 570,00 руб. (цена с НДС) Лот № 4. 90 513 910,00 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Дополнительная информация о конкурсе:
Порядок и условия платежей (расчетов) (по лотам №№ 1-4): Выплата авансовых платежей не предусмотрена. Оплата будет производиться на условиях, указанных в Проекте Договора (Приложение 1 к Тому 1 Конкурсной документации)
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до даты подведения итогов, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса о решении об отказе от проведения конкурса.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
