Право заключения договоров на выполнение работ по ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго» по лотам:
Право заключения договоров на выполнение работ по ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго» по лотам:
Лот № 1. Ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ ПО «АЭС»;
Лот № 2. Ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ ПО «БЭС»
Лот № 3. Ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ ПО «СемЭС»
Лот № 4. Ремонт распределительных сетей 0,4-10 кВ ПО «ЦЭС»
Дата публикации:
10.02.2016 14:49
Конкурс закрыт:
25.03.2016 13:17
Сроки поставки:
14.04.2016 - 31.10.2016 Сроки выполнения работ:
Лот №1: апрель 2016г. – сентябрь 2016 г.
Лот №2: апрель 2016г. – октябрь 2016 г.
Лот №3: июнь 2016г. – август 2016 г.
Лот №4: апрель 2016г. – октябрь 2016 г.
Почтовый адрес заказчика:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Местонахождение заказчика:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Председатель ПДКК, начальник управления логистики и МТО
ПАО «МРСК Цента и Приволжья» - Никулин А.Е.; Ответственный секретарь ПДКК, начальник отдела конкурсных закупок ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала "Нижновэнерго" - Железняков А.Л.; Ответственный исполнитель, специалист 1 категории отдела конкурсных закупок ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала "Нижновэнерго" - Суздальцева Екатерина Александровна (тел. (831) 431-84-97)
Требования к участникам:
1. Участником может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком.
2. Чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить договор, участник конкурса должен отвечать следующим требованиям и минимальным отборочным критериям оценки и сопоставления заявок:
а) должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства;
б) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора);
в) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество участника, в части существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
г) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
д) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ПАО «Рос-сети», ДЗО ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ДЗО ПАО «МРСК Центра и Приволжья» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ заказчику, предусмотренных договором подряда;
наличие существенных замечаний заказчика по составу и качеству выполнению работ, задержка устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или задержка возмещения расходов заказчика на устранение указанных дефектов;
иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
е) должен соответствовать минимальным отборочным критериям оценки и сопоставления заявок:
требования к опыту выполнения аналогичных договоров:
не менее 1-го исполненного аналогичного договора за последние 36 месяцев до момента вскрытия конвертов с заявками участников.
Под аналогичным договором подразумевается договор, идентичный по составу и объему работ требованию технической части (том 2 настоящей документации).
Под исполненным договором подразумевается договор, по которому все обязательства сторон выполнены в полном объеме.
требования к кадровым ресурсам:
Персонал, согласно штатному расписанию подрядчика/исполнителя, обеспечивающий выполнение работ, а именно:
- численность ИТР: не менее 3 чел.;
- численность электромонтажников основного электротехнического оборудования: не менее 25 чел.
В том случае, если, согласно штатному расписанию участника, специалист (работник) имеет должность, отличную от требуемой, участник должен заполнить столбец «должностные обязанности» в справке о кадровых ресурсах.
требования к материально-техническим ресурсам:
- автомобиль бригадный* – не менее 3 ед.;
- бурильно-крановые автомобили – не менее 2 ед.;
- автокраны на автомобильном шасси* – не менее 1 ед.;
- электротехническая лаборатория – не менее 1 ед.
*особые технические требования к МТР, кроме указанных в требовании, не предъявляются.
Участник может представить в своей заявке иные марки и типы спецтехники (далее - ТС) при условии, что произведенные замены по существу равноценны или превосходят требуемые. В этом случае участник обязан представить сравнительную матрицу тех. характеристик ТС в составе справки о материально технических ресурсах.
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Место предоставления документации:
- единая информационной система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru (далее - ЕИС);
- официальный сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://new.mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт);
- электронная торговая площадка www.b2b-center.ru (далее – ЭТП)».
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства участников конкурса, связанные с подачей конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости конкурсной заявки участника, (с НДС)
Конкурсные заявки:
Участник конкурса должен подготовить конкурсную заявку по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации, включающую:
1) Письмо о подаче оферты (форма 1);
2) Техническое предложение (форма 2);
3) График выполнения работ (форма 3);
4) График оплаты (форма 4);
5) Протокол разногласий по проекту договора (форма 5);
6) Анкета участника конкурса (форма 6);
7) Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 7);
8) Справка о кадровых ресурсах (форма 8);
9) Справка о материально-технических ресурсах (форма 9);
10) Информационное письмо о наличии у участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками заказчика или организатора конкурса (форма 10);
11) План распределения объемов выполнения работ между участником и субподрядчиками (форма 11);
12) Двустороннее предварительное соглашение между участником и субподрядчиками (предоставляется в случае участия таковых);
13) План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 12);
14) Соглашение о создании объединения лиц (предоставляется в случае участия таковых);
15) Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 13);
16) Согласие на обработку персональных данных (форма 14);
17) Справка о собственниках участника (форма 15);
18) Копии документов, подтверждающие цепочку собственников участника (реестры акционеров; договоры купли-продажи акций, доли в УК, в том числе зарубежных организаций с переводом на русский язык, и т.д.);
19) Сведения о субъекте малого/среднего предпринимательства. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого/среднего предпринимательства (форма 16);
20) Справка о привлечении в качестве субподрядчиков субъектов малого/среднего предпринимательства (форма 17);
21) Сметный расчет стоимости (составленный в соответствии с требованиями, приведенными в томе 4 «Требования по преобразованию предельной стоимости лота по ГКПЗ из сметы заказчика в смету участника регламентированных процедур закупок для формирования конкурсного предложения»);
22) Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям настоящей конкурсной документации (п.2.3.2) в части:
а) правоспособности,
б) финансовой устойчивости,
в) СУОТ,
придерживаясь порядка размещения документов согласно перечню;
23) Документы субподрядчиков, коллективных участников (в случае участия таковых);
24) Комфортное письмо (форма 18) (для участников партнерской программы согласно п.1.1.10.1);
25) Иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 14.03.2016 в 09:00 по московскому времени. Скачать файл Приложение (799 КБ)
Дата рассмотрения заявок:
25.03.2016 12:00
Место рассмотрения заявок:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Дата и время подведения итогов:
25.03.2016 12:00
Место подведения итогов:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победитель конкурса определяется на основаниях следующих критериев:
а) стоимость и структура стоимости выполняемых работ, условия и график выполняемых работ и их оплаты;
б) технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;
в) надежность участника (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.).
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 36 483 686,20 руб. (цена с НДС) Лот № 2. 71 815 256,44 руб. (цена с НДС) Лот № 3. 62 892 620,78 руб. (цена с НДС) Лот № 4. 35 299 339,57 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков из числа МСП
В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
:
Да
Дополнительная информация о конкурсе:
Закупка с разбиением на лоты
1. Участник открытого конкурса может подать заявку на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача конкурсной заявки на часть лота по отдельным видам или объемам выполнения работ.
2. В случае подачи конкурсной заявки на несколько лотов должны быть соблюдены следующие требования:
- письмо о подаче оферты должно содержать указание номера и названия каждого лота, а в качестве общей суммы — сумму по каждому из лотов,
- техническое предложение, график выполнения работ, график оплаты работ должны быть подготовлены отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.
3. На внутренних конвертах с заявкой следует дополнительно обозначить номера и названия лотов, на которые подается заявка.
4. Оценка заявок, определение победителя открытого конкурса будет осуществляться раздельно и независимо по каждому из лотов. По каждому из лотов будет определен один победитель.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 37-05/213 от 25.03.2016 г., г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.10
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику принять предложение поставщика ООО "Волгоэлектросеть" и заключить договор на сумму 36 460 811,14 руб.(цена без НДС: 30 898 992,49 руб.).
По лоту № 2 заказчику принять предложение поставщика ОАО "ННЭСР" и заключить договор на сумму 71 746 784,60 руб.(цена без НДС: 60 802 359,83 руб.).
По лоту № 3 заказчику принять предложение поставщика ООО "Энком" и заключить договор на сумму 62 863 335,65 руб.(цена без НДС: 53 274 013,26 руб.).
По лоту № 4 заказчику принять предложение поставщика ООО "Энком" и заключить договор на сумму 33 670 498,92 руб.(цена без НДС: 28 534 321,12 руб.).
