Разработка рабочей документации «Создание узлов связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ в г. Саранск»
Лот № 1. Разработка рабочей документации «Создание узлов связи Филиала ОАО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ в г. Саранск»
Дата публикации:
28.11.2013 11:03
Конкурс закрыт:
13.01.2014 17:14
Сроки поставки:
27.01.2014 - 31.05.2014 Сроки выполнения работ:
- начало выполнения работ – дата заключения Сторонами Договора;
- окончание выполнения работ – 31.05.2014.
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:
Катьков Сергей Дмитриевич, тел.+7 (846) 279-77-21, KatkovSD@odusv.ru
Конкурсная комиссия:
Постоянно действующая Закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги от 27.04.2012 № 76.
Требования к участникам:
а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие свидетельств, выданных саморегулируемой организацией на допуск к определенным видам работ в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624:
- работы по подготовке проектов наружных слаботочных систем (п.5.6.);
- работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами (п.4.5.);
- работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов (п. 6.3.);
б) непроведение ликвидации Участника открытого одноэтапного конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника открытого одноэтапного конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника открытого одноэтапного конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) наличие у Участника открытого одноэтапного конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему работ (не менее 20% в ценовом выражении от начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией);
д) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.5. Конкурсной документации;
е) отсутствие у Участника открытого одноэтапного конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника открытого одноэтапного конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность оспаривается Участником открытого одноэтапного конкурса в судебном порядке и на момент проведения конкурса соответствующее судебное решение не принято;
ж) отсутствие сведений об Участнике открытого одноэтапного конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Комплект конкурсной документации:
Комплект Конкурсной документации может быть получен через функционал Информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников открытого одноэтапного конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок и участием в открытом одноэтапном конкурсе, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов, что составляет 31 800,00 (Тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Конкурсные заявки:
Для участия в открытом одноэтапном конкурсе необходимо подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации, в электронном виде через Систему.
Конкурсные заявки подаются Участниками открытого одноэтапного конкурса через Торговую площадку в электронный сейф Организатора открытого одноэтапного конкурса до 11 часов 00 минут «30» декабря 2013 года.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 30.12.2013 в 11:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
10.01.2014 18:00
Место рассмотрения заявок:
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5.
Дата и время подведения итогов:
13.01.2014 18:00
Место подведения итогов:
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5.
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем открытого одноэтапного конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты определения Победителя открытого одноэтапного конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 1 347 457,63 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке:
Оплата выполненных работ в размере _________(указать прописью) рублей _______ копеек, в том числе НДС 18 % _______ (указать прописью) рублей __ копеек, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и передаче исключительного права на рабочую документацию, на основании выставленного Проектировщиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
440066, г. Пенза, Октябрьский район, Пятый Виноградный проезд, д. 24Г