Конкурс (тендер) № 29281
В целях удовлетворения нужд Заказчика - открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» в лице Филиала Марий Эл и Чувашии, юридический адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, почтовый адрес: 428000, г....

Филиал Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 5" "Марий Эл и Чувашии", Россия, Чувашская Республика - Чувашия, 428003, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.52, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

В целях удовлетворения нужд Заказчика - открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» в лице Филиала Марий Эл и Чувашии, юридический адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, почтовый адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52, являющийся Организатором конкурса, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту железобетонной дымовой трубы Н=250м ст.№3 Чебоксарской ТЭЦ-2 для нужд филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (далее – конкурс).

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту железобетонной дымовой трубы Н=250м ст.№3 Чебоксарской ТЭЦ-2 для нужд филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии». (Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» в лице Филиала Марий Эл и Чувашии.)

Дата публикации:
Конкурс закрыт:30.05.2012 18:15
Сроки поставки:11.06.2012 - 14.09.2012
Контактное лицо:Меркулова Людмила Сергеевна
Конкурсная комиссия:Назначена распоряжением филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» от 01.03.2012 №17-Р/з.
Секретарь Центрального закупочного органа филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии»: начальник отдела проведения закупок филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» Краснова Светлана Юрьевна
Требования к участникам:Участвовать в конкурсе может любой подрядчик. Претендовать на победу в конкурсе и на получение права заключить с Заказчиком договор, может Участник, отвечающий следующим требованиям:
1) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), обладать управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
2) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть создан в установленном законодательством порядке и иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства о допуске к определенному виду работ на выполнение видов деятельности в рамках договора);
3) Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом (должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства), находится в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена.
Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в Конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации:Подробное описание закупаемых работ и условий договора, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому участнику конкурса в следующем порядке:
Комплект конкурсной документации может быть получен начиная с 06 марта 2012 года через ЭТП b2b-КЭС с правилами и регламентами ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com).
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Не требуется
Конкурсные заявки:Конкурсные заявки должны быть составлены на русском языке в соответствии с требованиями конкурсной документации и доставлены в электронном виде через ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com) в соответствии с регламентом работы на ЭТП b2b-КЭС в срок до 14:00 (время московское) 24 апреля 2012 года. Кроме того участники открытого конкурса подают конкурсные заявки в письменном виде (на бумажном носителе). Участники конкурса должны обеспечить доставку своих Конкурсных заявок на бумажном носителе по адресу Организатора конкурса: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.52, кабинет 413, в срок до 14:00 (время московское) 24 апреля 2012 года. Конкурсные заявки, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Организатором конкурса без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:В соответствии с правилами и регламентом ЭТП b2b-КЭС (http://www.tender.ies-holding.com)
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 24.04.2012 в 14:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:23.05.2012
Место рассмотрения заявок:428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 52
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса будет признан Участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с конкурсной документацией. Договор по результатам конкурса между заказчиком и победителем конкурса будет заключен в течение 20 дней на основании протокола о результатах конкурса, подписанного этим Участником и организатором конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:Начальная (лимитная) цена не объявляется
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Дополнительная информация о конкурсе:Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема конкурсных заявок, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
При необходимости Организатор конкурса имеет право продлить срок окончания приема Конкурсных заявок.
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 2% от предлагаемой Участником цены Договора (с учетом налогов).
Основные условия заключаемого по результатам конкурса Договора состоят в следующем:
- Сроки выполнения работ: 11 июня – 14 сентября 2012 года.
- Условия оплаты: - выплата авансового платежа в размере до 50 % от стоимости МТР, приобретаемых Подрядчиком; - окончательный расчет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Подрядчиком соответствующего счета-фактуры.

Более подробные условия выполнеия работ содержатся в Конкурсной документации.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 4
Дата последнего редактирования:09.04.2012 13:51
Информация о подписи:Подписано ЭП

Претенденты на участие в конкурсе (всего 26, из них поступили заявки от 6)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
АО «Силовые машины»06.03.12 в 16:49Участвует 12.03.12 в 09:13Отправлена 12.03.12 в 09:13,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Поступила 12.03.12 в 09:14
Подписана ЭП
ЗАО "НПО "СРЭ"06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 09:31Отправлена 07.03.12 в 09:31,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Поступила 19.04.12 в 12:56
Подписана ЭП
ООО "ВСТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ"
06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 12:37Отправлена 07.03.12 в 12:37,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Поступила 09.04.12 в 14:42
Подписана ЭП
ООО "РСК "Высотник"06.03.12 в 16:49Участвует 11.03.12 в 07:28Отправлена 11.03.12 в 07:28,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Поступила 09.04.12 в 11:37
Подписана ЭП
ООО "СВР"
06.03.12 в 16:49Участвует 19.04.12 в 08:14Отправлена 19.04.12 в 08:14Поступила 24.04.12 в 12:44
Подписана ЭП
ООО "СтандартСтрой"
06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 10:52Отправлена 07.03.12 в 10:52,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Поступила 24.04.12 в 07:58
Подписана ЭП
АО "ЖБСС"
06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 06:50Отправлена 07.03.12 в 06:50,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
АО "КОРТА"06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 09:26Отправлена 07.03.12 в 09:26,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
АО "Спецремэнерго"
06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 10:11Отправлена 07.03.12 в 10:11,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
АО "ФИРМА ЭНЕРГОЗАЩИТА"06.03.12 в 16:49Участвует 14.03.12 в 08:06Отправлена 14.03.12 в 08:06,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ЗАО "ПСК "Высота"06.03.12 в 16:49Участвует 09.03.12 в 23:13Отправлена 09.03.12 в 23:13,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ЗАО "ФСК "Высотник"
06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 07:21Отправлена 07.03.12 в 07:21,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "Альпинистский сервис ПиК"
06.03.12 в 16:49Участвует 06.03.12 в 23:26Отправлена 06.03.12 в 23:26,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "Альпсервис"06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 08:31Отправлена 07.03.12 в 08:31,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "НИПИ "ЭРКОН"
06.03.12 в 16:49Участвует 15.03.12 в 11:47Отправлена 15.03.12 в 11:47,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "Северное РСО"06.03.12 в 16:49Участвует 11.03.12 в 11:06Отправлена 11.03.12 в 11:06,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "Скальд"
06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 13:17Отправлена 07.03.12 в 13:17,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "СпецМонтажРемонт"06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 08:05Отправлена 07.03.12 в 08:05,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "Стандарт-Строй"06.03.12 в 16:49Участвует 13.03.12 в 09:34Отправлена 13.03.12 в 09:34,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "УСРЗ"
06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 07:52Отправлена 07.03.12 в 07:52,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "УСЭР-Инжиниринг"
06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 08:26Отправлена 07.03.12 в 08:26,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "Фост"06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 08:25Отправлена 07.03.12 в 08:25,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО "Югары"
06.03.12 в 16:49Участвует 09.03.12 в 19:40Отправлена 09.03.12 в 19:40,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО «Уралспецэнергоремонт-Холдинг»
06.03.12 в 16:49Участвует 07.03.12 в 06:45Отправлена 07.03.12 в 06:45,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО ПКФ "Волгоремэнерго"
06.03.12 в 16:49Участвует 16.03.12 в 11:41Отправлена 16.03.12 в 11:41,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили
ООО ПСК "Вентфасад"06.03.12 в 16:49Участвует 11.03.12 в 08:20Отправлена 11.03.12 в 08:20,
последний раз 09.04.12 в 13:52
Не поступили

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 29130/2 от 30.05.2012 г., г.Чебоксары

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 заказчику Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» в лице Филиала Марий Эл и Чувашии. принять предложение поставщика ЗАО "НПО "СРЭ" и заключить договор на сумму 9 424 142,25 руб. (цена без НДС: 7 986 561,23 руб.).