Конкурс (тендер) № 51512
Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по модификации автоматизированных информационных систем на платформе «1С: Предприятие 8»

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по модификации автоматизированных информационных систем на платформе «1С: Предприятие 8»

Лот № 1. Право заключения Договора на выполнение работ по модификации автоматизированных информационных систем на платформе «1С: Предприятие 8» (АО «СО ЕЭС»)

Категории классификатора:7260090 Программные средства прочие
Дата публикации:23.12.2016 13:45
Конкурс закрыт:20.01.2017 09:43
Сроки поставки:13.03.2017 - 10.12.2017
Сроки выполнения Работ: -дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора; -дата окончания выполнения Работ – «10» декабря 2017 года.
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Ноздрина Тамара Константиновна, тел.+7 (495) 627-94-13, ntk@so-ups.ru
Конкурсная комиссия:Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
е) представление сведений, предусмотренных пунктом 5.1.6 Конкурсной документации;
ж) отсутствие сведений об Участнике конкурса в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица.
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % от начальной (предельной) цены Договора без учетов налогов, что составляет
751 235 (Семьсот пятьдесят одна тысяча двести тридцать пять) рублей 10 копеек.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 18.01.2017 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:01.02.2017 09:00
Место рассмотрения заявок:г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время подведения итогов:01.02.2017 09:00
Место подведения итогов:г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 40 (Сорока) дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 37 561 755,04 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса имеет право воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Дополнительная информация о конкурсе:Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:- Россия, г. Москва, 109074, территория Российской Федерации
- 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Программа закупок:Заявка № 5800057
Выгрузка на ОС:
Номер извещения на ОС:
31604560066
Дата последнего редактирования:23.12.2016 15:26
Протоколы:

Претенденты на участие в конкурсе (всего 3)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
ООО "Галфинд"23.12.16 в 13:45Участвует 11.01.17 в 18:16Отправлена 11.01.17 в 18:16Поступила 11.01.17 в 18:20
Подписана ЭП
ООО "Инфосьют технологии"23.12.16 в 13:45Участвует 25.12.16 в 14:22Отправлена 25.12.16 в 14:22Поступила 17.01.17 в 14:08
Подписана ЭП
ООО "НПЦ "1С"23.12.16 в 13:45Участвует 27.12.16 в 17:10Отправлена 27.12.16 в 17:10Поступила 28.12.16 в 09:44
Подписана ЭП

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 2-цзк-1-3 от 18.01.2017 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 заказчику АО «СО ЕЭС» принять предложение поставщика ООО "Инфосьют технологии" и заключить договор на сумму 43 658 027,88 руб. (цена без НДС: 36 998 328,71 руб.).

Скачать файл Приложение к протоколу (105 КБ)

Показать похожие процедуры