Конкурс (тендер) № 51765
Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей энергорайонов ОЭС Средней Волги» и передача исключительного права на результаты работы»

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Выполнение научно-исследовательской работы по теме «Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей энергорайонов ОЭС Средней Волги» и передача исключительного права на результаты работы»

Лот № 1. Выполнение научно-исследовательской работы по теме "Определение статических характеристик нагрузки по напряжению для потребителей энергорайонов ОЭС Средней Волги" и передача исключительного права на результаты работы

Дата публикации:
Конкурс закрыт:03.03.2017 08:00
Сроки поставки:06.03.2017 - 31.03.2018
Сроки выполнения Работы: - дата начала Работы: дата заключения Договора; - дата окончания Работы: 31.03.2018 (включительно)
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Степанова Светлана Николаевна, тел.+7 (846) 279-73-25, StepanovaSN@odusv.ru
Конкурсная комиссия:Постоянно действующая Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, созданная приказом Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги от 09.11.2016 № 229.
Требования к участникам:Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом одноэтапном конкурсе могут Участники открытого одноэтапного конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника открытого одноэтапного конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о при-знании Участника открытого одноэтапного конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника открытого одноэтапного конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной за-явки;
г) наличие у Участника открытого одноэтапного конкурса за последние 5 (Пять) лет опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему Ра-бот (не менее 20% в ценовом выражении от начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией);
д) отсутствие у Участника открытого одноэтапного конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника открытого одноэтапного конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник открытого одноэтапного конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие у Участника открытого одноэтапного конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Участника открытого одноэтапного конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которая связана с выполнением Работ, являющихся объектом, осуществляемым открытым одноэтапным конкурсом, и административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике открытого одноэтапного конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника открытого одноэтапного конкурса - юридического лица;
з) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.5. Конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации:Комплект Конкурсной документации может быть получен через функционал Информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников открытого одноэтапного конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора (без учета налогов), что составляет 50 779,66 (Пятьдесят тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 16.02.2017 в 10:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:03.03.2017 17:00
Место рассмотрения заявок:Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5.
Дата и время подведения итогов:03.03.2017 18:00
Место подведения итогов:Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5.
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор между Заказчиком и Победителем конкурса заключается на основании Протокола о результатах конкурса в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты определения Победителя конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 2 538 983,05 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Дополнительная информация о конкурсе:Оплата по Договору производится Заказчиком поэтапно в течение 90 (Девяноста) календарных дней c момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу (Приложение № 4 к Договору), предоставления Технического отчета о выполненной научно-исследовательской Работе по соответствующему этапу и выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (в случае, если выполнение Работы не подлежит налогообложению НДС или Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, условие о счете-фактуре в Договор не включается).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:443100, г. Самара, ул. Полевая, д.5
Программа закупок:Заявка № 5940194
Выгрузка на ЕИС:

Выгрузка на ЕИС

Номер извещения на ЕИС:
31704698060
Дата последнего редактирования:24.01.2017 08:16
Протоколы:
  Получить банковскую гарантию

Претенденты на участие в конкурсе (всего 1)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
ФГБОУ ВО "СамГТУ" 24.01.17 в 09:28Участвует 15.02.17 в 11:49Отправлена 15.02.17 в 11:49Поступила 15.02.17 в 12:11
Подписана ЭП

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 06 от 02.03.2017 г., Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги, 443100, г. Самара, ул. Полевая, д. 5.

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 признать конкурс несостоявшимся