Выполнение подрядных работ на объекте «ЛЭП-110 кВ Балезино-Сегедур, ЛЭП(ВЛ) от опоры № 1 до опоры № 214 двухцепная от ПС Сегедур до ПС Кузьма в Балезинском и Кезском районах УР. Реконструкция с расширением просеки» для нужд филиала «Удмуртэнерго»...
Выполнение подрядных работ на объекте «ЛЭП-110 кВ Балезино-Сегедур, ЛЭП(ВЛ) от опоры № 1 до опоры № 214 двухцепная от ПС Сегедур до ПС Кузьма в Балезинском и Кезском районах УР. Реконструкция с расширением просеки» для нужд филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Лот № 1. «ЛЭП-110 кВ Балезино-Сегедур, ЛЭП(ВЛ) от опоры № 1 до опоры № 214 двухцепная от ПС Сегедур до ПС Кузьма в Балезинском и Кезском районах УР. Реконструкция с расширением просеки» (Филиал "Удмуртэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья")
Дата публикации:
07.05.2014 12:15
Конкурс закрыт:
20.06.2014 14:12
Сроки поставки:
27.06.2014 - 30.09.2014
Почтовый адрес заказчика:
Россия, 426004, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Советская, д.30
Местонахождение заказчика:
426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30
Контактное лицо:
Мотошкова Ирина Сергеевна (неактивный), тел.+8 (3412) 93-84-80, mis00186@udmene.ru
Конкурсная комиссия:
Функции конкурсной комиссии возлагаются на постоянно-действующую конкурсную комиссию филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Требования к участникам:
Участником конкурса может быть любой Участник. Претендовать на победу в данном конкурсе может Участник, отвечающий следующим требованиям:
а) обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б) не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя),
в) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
г) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора (Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указанных в техническом задании в п. 1.1., выданных саморегулируемой организацией. Предельная сумма выполнения работ по одному договору, указанная в свидетельстве, должна быть не ниже планируемой цены лота);
д) обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности;
Подробно требования к Участникам содержится в Конкурсной документации.
Комплект конкурсной документации:
Документация предоставляется через конкурсную (закупочную) доску Системы, официальный сайт (www.zakupki.gov.ru), сайт Заказчика (www.udmene.ru), сайт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) любым участникам, заявившим о своем желании принять участие в конкурсе. Документация предоставляется в форме электронного документа. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы, начиная с даты размещения закупки.
Конкурсная документация:
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства участников, связанные с участием в конкурсе, обеспечиваются Участником конкурса в составе своей Конкурсной заявки, на сумму не менее 3 % от стоимости Конкурсной заявки, с учетом НДС. Дополнительного обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по договору, помимо указанных в Договоре, не требуется.
Конкурсные заявки:
Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.
Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании перевода.
Если организатор получает заявку от участника конкурса в бумажной форме, то в случае расхождения информации в заявке в бумажной форме и информации в файле(ах) заявки, направленных организатору через Систему, к рассмотрению организатором конкурса принимается информация в файле(ах) заявки, направленных организатору через Систему.
При выборе победителя учитывается:
Цена с НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 28.05.2014 в 14:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
11.06.2014 14:00
Место рассмотрения заявок:
УР, г. Ижевск, ул. Советская, 30
Дата и время подведения итогов:
20.06.2014 14:00
Место подведения итогов:
УР, г. Ижевск, ул. Советская, 30
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Конкурсная комиссия оценивает Конкурсные заявки по степени предпочтительности для Заказчика. Договор с победителем конкурса будет заключен в течении 30 дней с момента подписания протокола о результатах конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 12 358 350,00 руб. (цена с НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Дополнительная информация о конкурсе:
Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета уплачивает Подрядчику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора аванс в размере до 15% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, но не ранее даты представления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.
Платежи, покрывающие расходы Подрядчика по страхованию объекта, выплачиваются одновременно с авансовым платежом.
Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 85% от стоимости строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ и получения счетов-фактур.
Заказчик на основании выставляемых Подрядчиком счетов уплачивает Подрядчику авансы для закупки им оборудования в размере до 30% от стоимости данного оборудования. Заказчик уплачивает Подрядчику авансовые платежи в соответствии с Графиком финансирования поставок, работ, услуг и освоения капитальных вложений по строительству (реконструкции), но не ранее даты предоставления Подрядчиком безотзывной безусловной банковской гарантии на возврат аванса.
Заказчик уплачивает Подрядчику 70% от стоимости доставленного на объект оборудования по факту доставки Подрядчиком оборудования на строительную площадку. Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня доставки оборудования, на основании предоставленных Подрядчиком документов: счета на оплату, счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Остальные более подробные условия оплаты содержатся в проекте договора.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Россия, 426004, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Советская, д.30
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 01-3-2-19/541 от 20.06.2014 г., г. Ижевск
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику Филиал "Удмуртэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" принять предложение поставщика ООО «ИСК» и заключить договор на сумму 10 692 028,95 руб.(цена без НДС: 9 061 041,48 руб.).
