Конкурс (тендер) № 52210
Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию системы охранного освещения, модернизации системы контроля и управления доступом (инв. № 1426-000001), системы охранного телевидения (инв. № 1426-000002),...

Акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает принять участие в процедуре (тендере).

Предмет конкурса (тендера):

Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию системы охранного освещения, модернизации системы контроля и управления доступом (инв. № 1426-000001), системы охранного телевидения (инв. № 1426-000002), системы охранной сигнализации (инв. № 1426-000003) и реконструкции здания (инв. № 25-000494) АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88к в части инженерно-технических средств защиты

Лот № 1. Право заключения Договора на выполнение работ по созданию системы охранного освещения, модернизации системы контроля и управления доступом (инв. № 1426-000001), системы охранного телевидения (инв. № 1426-000002), системы охранной сигнализации (инв. № 1426-000003) и реконструкции здания (инв. № 25-000494) АО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88к в части инженерно-технических средств защиты (АО «СО ЕЭС»)

Дата публикации:
Конкурс закрыт:03.05.2017 11:49
Сроки поставки:02.06.2017 - 30.11.2017
Сроки исполнения обязательств по Договору: 1. Сроки выполнения Работ: – дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора; – дата окончания выполнения Работ: не позднее 30.11.2017. 2. Дата предоставления права использования ПО: не позднее 30.11.2017. 3. Дата поставки экземпляров программы для ЭВМ: не позднее 30.11.2017. (Участник конкурса вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ, предоставления права использования ПО и поставки экземпляров программы для ЭВМ).
Почтовый адрес заказчика:г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Контактное лицо:Ноздрина Тамара Константиновна, тел.+7 (495) 627-94-13, ntk@so-ups.ru
Конкурсная комиссия:Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с учетом положений пункта 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») на осуществление следующего вида деятельности:
– монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица;
е) предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.6 Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) наличие у Участника исключительных прав или права использования, предусматривающего возможность предоставления программного обеспечения, которое является предметом закупки, третьим лицам, а равно документы, подтверждающие объективную возможность возникновения у Участника прав на программное обеспечение и возможность предоставления права использования программного обеспечения третьим лицам;
и) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Комплект конкурсной документации:Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Порядок предоставления конкурсной документации:Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов в сумме 106 761 (Сто шесть тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки;
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора, что в сумме составляет 106 761 (Сто шесть тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки без учета налогов.
Конкурсные заявки:Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:Вскрытие конвертов с заявками состоялось 19.04.2017 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:03.05.2017 09:00
Место рассмотрения заявок:г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время подведения итогов:03.05.2017 09:00
Место подведения итогов:г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:Лот № 1. 5 338 075,83 руб. (цена без НДС)
Переторжка:Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 5 338 075 (Пять миллионов триста тридцать восемь тысяч семьдесят пять) рублей 83 копейки без учета НДС (18 %), не более 6 298 929 (Шести миллионов двести девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 48 копеек с НДС (18 %).
Порядок оплаты: в соответствии с проектом Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:600016, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 88к
Программа закупок:Заявка № 6419481
Выгрузка на ЕИС:

Выгрузка на ЕИС

Номер извещения на ЕИС:
31704945376
Дата последнего редактирования:28.03.2017 11:49
Информация о подписи:Подписано ЭП
Протоколы:

Претенденты на участие в конкурсе (всего 4, из них поступили заявки от 3)

ОрганизацияПриглашенаСтатусКонкурсная документацияКонкурсная заявка
ООО "Куб-Системы проект"
28.03.17 в 14:56Участвует 31.03.17 в 14:01Отправлена 31.03.17 в 14:01Поступила 18.04.17 в 17:09
Подписана ЭП
ООО "ПЕРФЕКТ"28.03.17 в 14:56Участвует 17.04.17 в 17:44Отправлена 17.04.17 в 17:44Поступила 18.04.17 в 12:10
Подписана ЭП
ООО "СОЛИНГ-ТСО"
28.03.17 в 14:56Участвует 17.04.17 в 09:10Отправлена 17.04.17 в 09:10Поступила 17.04.17 в 09:20
Подписана ЭП
ООО "СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 18-цзк-3-3 от 03.05.2017 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2

Решение конкурсной комиссии:

  1. По лоту № 1 заказчику АО «СО ЕЭС» принять предложение поставщика ООО "Куб-Системы проект" и заключить договор на сумму 6 157 249,44 руб. (цена без НДС: 5 254 236,81 руб.).

Скачать файл Приложение к протоколу (138 КБ)