Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания АО «СО ЕЭС» по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 64
Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания АО «СО ЕЭС» по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 64
Лот № 1. Право заключения Договора на выполнение работ по модернизации инженерно-технических средств защиты здания АО «СО ЕЭС» по адресу: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 64 (АО «СО ЕЭС»)
Дата публикации:
31.05.2017 17:28
Конкурс закрыт:
22.06.2017 15:35
Сроки поставки:
03.08.2017 - 30.11.2017 Сроки выполнения Работ по Договору:
– дата начала выполнения Работ – дата заключения Сторонами Договора;
– дата окончания выполнения Работ – не позднее 30.11.2017 (Участник конкурса вправе предложить иной более короткий срок окончания выполнения Работ).
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:
Участником закрытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в закрытом одноэтапном конкурсе могут Участники закрытого одноэтапного конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника закрытого одноэтапного конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника закрытого одноэтапного конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закрытого одноэтапного конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника закрытого одноэтапного конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника закрытого одноэтапного конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закрытого одноэтапного конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие у Участника закрытого одноэтапного конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника закрытого одноэтапного конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
е) представление сведений, предусмотренных пунктом 5.1.6 Конкурсной документации;
ж) отсутствие сведений об Участнике закрытого одноэтапного конкурса в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закрытого одноэтапного конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закрытого одноэтапного конкурса – юридического лица;
з) Участник закрытого одноэтапного конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников закрытого одноэтапного конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % от начальной (предельной) цены Договора без учетов налогов, что составляет 163 167 (Сто шестьдесят три тысячи сто шестьдесят семь) рублей 93 копейки.
Участник закрытого одноэтапного конкурса вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 163 167 (Сто шестьдесят три тысячи сто шестьдесят семь) рублей 93 копейки.
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 21.06.2017 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
05.07.2017 09:00
Место рассмотрения заявок:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время подведения итогов:
05.07.2017 09:00
Место подведения итогов:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 8 158 396,38 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Дополнительная информация о конкурсе:
Порядок оплаты: в соответствии с проектом Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д.64
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 25-цзк-7-3 от 21.06.2017 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику АО «СО ЕЭС» принять предложение поставщика ООО "Оскар СБ" и заключить договор на сумму 8 953 024,18 руб. (цена без НДС: 7 587 308,63 руб.).
