Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию резервных помещений для Филиала АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ
Закрытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по созданию резервных помещений для Филиала АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по созданию резервных помещений для Филиала АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ (АО «СО ЕЭС»)
Дата публикации:
21.02.2018 14:35
Конкурс закрыт:
30.03.2018 13:37
Сроки поставки:
25.04.2018 - 21.02.2019 Сроки исполнения обязательств по Договору:
Сроки выполнения Работ:
- дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания выполнения Работ: не позднее «21» февраля 2019 года.
Срок предоставления права использования Программного обеспечения: в день окончания Работ по 4 (четвертому) этапу Работ.
(Участник конкурса вправе предложить иные, более короткие сроки окончания выполнения Работ).
Почтовый адрес заказчика:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Местонахождение заказчика:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Требования к участникам:
Претендовать на победу в закрытом одноэтапном конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе:
в отношении СРО:
– членство Участника в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;
– наличие у Участника права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;
– соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда цене Работ по реконструкции помещений, модернизации и созданию инженерных систем, предложенной Участником в заявке на участие в закупке;
– соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств цене Работ по реконструкции помещений, модернизации и созданию инженерных систем, предложенной Участником в заявке на участие в закупке;
в отношении лицензий:
– наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (с учетом положений части 4 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности») на следующие виды работ:
• монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
• монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
• монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;
(Допускается наличие лицензии МЧС России у привлекаемых к выполнению Работ субподрядчиков)
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица;
е) предоставление сведений в соответствии с п. 5.1.6 Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, административного наказания в виде дисквалификации;
з) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Комплект конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий:
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 2 298 798 (Два миллиона двести девяносто восемь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 2 298 798 (Два миллиона двести девяносто восемь тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка.
Конкурсные заявки:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
При выборе победителя учитывается:
Цена без НДС
Место вскрытия конвертов:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Дата окончания подачи заявок:
Вскрытие конвертов с заявками состоялось 21.03.2018 в 09:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок:
28.03.2018 09:00
Место рассмотрения заявок:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Дата и время подведения итогов:
28.03.2018 09:00
Место подведения итогов:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Критерии выбора победителя и сроки заключения договора:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам закрытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса.
Лимитная (начальная) цена закупки:
Лот № 1. 114 939 915,52 руб. (цена без НДС)
Переторжка:
Организатор конкурса может воспользоваться правом на проведение переторжки.
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно
:
Да
Дополнительная информация о конкурсе:
Условия оплаты: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации). Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам закрытого одноэтапного конкурса, составляет:
без учета НДС 114 939 915 (Сто четырнадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 52 копейки, и включает в себя:
• предельную стоимость работ по реконструкции помещений, модернизации и созданию инженерных систем резервных помещений в размере 9 002 423 (Девять миллионов две тысячи четыреста двадцать три) рубля 65 копеек без учета НДС;
• предельную стоимость работ по созданию ИТ-инфраструктуры резервных помещений в размере 100 078 353 (Сто миллионов семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят три) рубля 15 копеек без учета НДС;
• предельный размер вознаграждения за предоставление права использования Программного обеспечения на сумму 5 859 138 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать восемь) рублей 72 копейки (НДС не облагается на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации);
с учетом НДС 134 574 455 (Сто тридцать четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 34 копейки.
При этом, размер оплаты выполненных Исполнителем по договору Работ, в 2018 году не должен превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг:
Отправлена 21.02.18 в 15:47, последний раз 26.02.18 в 17:30
Поступила 20.03.18 в 17:32 Подписана ЭП
Выписка из Протокола конкурсной комиссии № 13-цзк-9-3 от 28.03.2018 г., 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Решение конкурсной комиссии:
По лоту № 1 заказчику АО «СО ЕЭС» принять предложение поставщика ООО "ИНСТРОЙТЕК" и заключить договор на сумму 132 824 987,42 руб. (цена без НДС: 113 446 199,97 руб.).
