Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту «Система учета РРЭ. Установка выносного учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с...
Open one-stage tender without prequalification of bidders for the right to enter into an Agreement under the project: Retail Electricity Market (REM) Electricity Metering System. Installation of outdoor electricity metering cabinets at the boundary point of apartment buildings in Nizhny Novgorod and Nizhny Novgorod Region with organization of remote data collection, for the needs of Nizhnovenergo, a branch of OAO IDGC of Center and Volga Region.
Lot #1. Retail Electricity Market (REM) Electricity Metering System. Installation of outdoor electricity metering cabinets at the boundary point of apartment buildings in Nizhny Novgorod and Nizhny Novgorod Region with organization of remote data collection, for the needs of Nizhnovenergo, a branch of OAO IDGC of Center and Volga Region.
Publication date:
30.10.2014 10:31
Competition is closed:
10.12.2014 09:37
Supply date:
01.02.2015 - 30.11.2015
Customer's postal address:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Customer's location:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Председатель ПДКК, начальник департамента логистики и МТО филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - Никулин Александр Евгеньевич; Ответственный секретарь ПДКК, начальник отдела конкурсных закупок филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"- Железняков Андрей Леонидович; Ответственный исполнитель, ведущий специалист отдела конкурсных закупок филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - Беляева Екатерина Викторовна (тел. (831) 431-84-07)
Requirements to the participants:
Требования к Участникам конкурса
Участвовать в Конкурсе может любое юридическое, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. При проведении Конкурса на ЭТП, такое лицо должно быть зарегистрировано на соответствующей ЭТП в качестве Участника ЭТП, а также в качестве Участника проводимого конкурса.
Чтобы претендовать на победу в Конкурсе и получение права заключить Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:
а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);
б) должен быть членом саморегулируемой организации;
в) должен иметь соответствующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и иметь допуск к работам согласно приложению к свидетельству, содержащему наименование видов работ, выполнение которых предполагается в рамках договора;
г) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);
д) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
е) не должен иметь рекламаций (отрицательного опыта) по исполнению ранее заключенных с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» договоров, а также по заключенным договорам с иными заказчиками. Под отрицательным опытом понимается:
- несоблюдение сроков окончания и сдачи результата работ Заказчику, предусмотренных договором подряда;
- иные существенные нарушения условий заключенных договоров подряда;
ж) должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов для выполнения работ;
з) участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, опытом выполнения аналогичных договоров, а также иметь необходимые для исполнения Договора ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые);
и) иметь необходимые полномочия на поставку узлов учета и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей продукции, предлагаемой в рамках настоящего конкурса. В частности, производитель должен гарантировать поставку в определенные сроки, распространение всех фирменных гарантий на продукцию в течение гарантийного срока, оговоренного в Документации по открытому конкурсу;
к) Соответствовать минимальным отборочным критериям (информация отражается в формах № 7, 8, 9 соответственно):
Минимальные требования к опыту выполнения аналогичных договоров:
Наличие не менее 2-х исполненных аналогичных договоров за последние 24 месяца до момента подачи заявки.
Под аналогичным договором подразумевается договор, идентичный по составу требованию Технической части (том 2 настоящей Конкурсной документации), а именно по установке систем учета электроэнергии.
Требования к кадровым ресурсам:
Персонал (производитель работ, бригадир, монтажники, рабочие и вспомогательный персонал), согласно штатному расписанию подрядчика/исполнителя, обеспечивающий выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ в объеме выполненной проектной и рабочей документации – не менее 18 человек, а именно:
- производитель работ - 1 чел. (4 группа электробезопасности*);
- бригадир – 6 чел. (4 группа электробезопасности*);
- монтажник – 12 чел (3 группа электробезопасности*).
*указанная группа электробезопасности является минимально приемлемой.
Требования к материально-техническим ресурсам:
Наличие МТР достаточных для выполнения работ по договору:
- бригадная машина (вместимость 5 человек)* – 6 шт.
* особые требования к техническим характеристикам не предъявляются.
Documentation kit:
Место предоставления документации:
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт РФ);
- официальный сайт ОАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт Организатора);
- электронная торговая площадка http://www.b2b-mrsk.ru раздел «Открытые конкурсы (объявления о покупке) (далее - Система)». Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 3% от общей стоимости Конкурсной Заявки Участника, (с НДС).
Tender bids:
Общие требования к Конкурсной заявке
Состав заявки. Участник конкурса должен подготовить Конкурсную заявку, включающую:
а) Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 1);
б) Технико-коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 2);
в) График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 3, форма 3);
г) График оплаты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 3, форма 4);
д) Заполненный и подписанный проект договора в редакции Заказчика (с обязательным заполнением всех форм, приложенных к договору). Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (том 3, раздел 3 форма 5);
е) Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 6);
ж) Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 7);
з) Справку о материально – технических ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 8);
и) Справку о кадровых ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 9);
к) Информационное письмо о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 10);
л) Плана распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (предоставляется в случае участия таковых) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 11);
м) Справка о судебных разбирательствах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Конкурсной документации (раздел 3, форма 12);
н) Письмо о согласии на обработку персональных данных представленного лицом, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (раздел 3, форма 13);
о) Справка о собственниках участника процедуры закупки (включая конечных бенефициаров) (раздел 3, форма 14);
п) Анкета о принадлежности к субъектам малого/среднего предпринимательства по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 3, форма 15);
р) Справка о привлечении в качестве субподрядчиков/сопоставщиков субъектов малого/среднего предпринимательства по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 3, форма 16);
с) Свидетельство - подтверждение производителя (раздел 3, форма 17)
т) Сметный расчет стоимости, выполненный в соответствии с требованиями настоящей документации (Требования к формированию сметных расчетов изложены в томе №4 «Требования по составлению сметной документации при формировании коммерческих предложений для участия в конкурсных торгах по объектам инвестиционной программы с целью заключения договора» к настоящей документации). Сметные расчеты в базовом уровне цен 2001 года изложены в томе №5 «Сметный расчет в базовом уровне цен»;
у) Расчет удельных эксплуатационных затрат на 1 точку учета в произвольной форме.
ф) Документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса требованиям настоящей Конкурсной документации (п. 2.3.2);
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 19.11.2014 at 12:00 MSK.
Bids evaluation date:
05.12.2014 12:00
Bids evaluation place:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Date and time of results announcement:
05.12.2014 12:00
Place of review of bidding results:
Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д.10
Contract award criteria and Contract execution term:
Победитель конкурса определяется на основаниях следующих критериев:
a) стоимость и структура стоимости выполнения работ, условия и график выполнения работ и их оплаты;
b) технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;
c) надежность Участника (опыт, ресурсные возможности, деловая репутация и т.д.).
Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола по рассмотрению конкурсных заявок и подведению итогов, в течение 20 дней с момента подписания данного протокола.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 18 097 640,00 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
