Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора (далее – конкурс) на право заключения Договоров на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам: «Строительство ПС 110/10 кВ «Дорожная», ...
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора (далее – конкурс) на право заключения Договоров на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объектам: «Строительство ПС 110/10 кВ «Дорожная», участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)», «Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ-110 кВ Л.Окуловская -3, л.Окуловская-5 от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №141, БРТП №149)» и «Строительство ПС 110/10 кВ Бор участков ВЛ-110 кВ Л.Крестецкая -1, Л.Ручьевская-2 от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №157а, БРТП №167)» (далее – работы) для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (3 лота)
Лот № 1. «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Дорожная», участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №176, БРТП №190)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А,)
Лот № 2. Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ-110 кВ Л.Окуловская -3, л.Окуловская-5 от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №141, БРТП №149)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А,)
Лот № 3. «Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ Бор участков ВЛ-110 кВ Л.Крестецкая -1, Л.Ручьевская-2 от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №157а, БРТП №167)» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго». (ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А)
Publication date:
10.08.2016 17:21
Competition is closed:
21.10.2016 16:29
Supply date:
01.10.2016 - 30.04.2017
Customer's postal address:
Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А.
Customer's location:
188300, Россия, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Соборная, д.31
Конкурсная комиссия создана Распоряжением ПАО «МРСК Северо-Запада» от «09» апреля 2016 года № 238р.
Ответственный секретарь Конкурсной комиссии:
Чанов Сергей Николаевич, тел. (812) 305-10-10 доб.347
, E-mail: chanov@mrsksevzap.ru.
Requirements to the participants:
Участвовать в настоящем конкурсе может юридическое лицо, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства, либо физическое лицо, в том числе: индивидуальный предприниматель. При проведении конкурса на ЭТП, такое лицо должно быть зарегистрировано на соответствующей ЭТП в качестве Участника ЭТП, а также в качестве Участника настоящего конкурса.
Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать отборочным (пороговым) требованиям, установленным в пп.4.5.1.1 Конкурсной документации.
Documentation kit:
Более подробно условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, к которой настоящее Извещение является неотъемлемым приложением.
Конкурсную документацию Участники конкурса смогут получить через электронную торговую систему «www.b2b-mrsk.ru» на данной электронной торговой площадке в разделе «Конкурсы», в соответствии с Регламентом работы данной электронной торговой площадки (ЭТП).
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обеспечение Конкурсных заявок по каждому из лотов не устанавливается.
Tender bids:
Конкурсная заявка должна быть оформлена по форме, представленной в Конкурсной документации.
Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке, все цены должны быть указаны в российских рублях.
Конкурсные заявки представляются в Конкурсную комиссию по адресу Организатора конкурса - ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, кабинет 305 следующим способом:
1. Конкурсные заявки должны быть подготовлены в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлены в электронный сейф Организатора конкурса, в соответствии с действующим Регламентом работы ЭТП www.b2b-mrsk.ru» в срок, установленный Извещением и Конкурсной документацией.
2. Предоставление Конкурсной заявки на бумажном носителе не требуется.
Конкурсная заявка, размещенная на ЭТП, подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП, ЭП) уполномоченного представителя Участника конкурса, действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации от лица Участника конкурса без доверенности или на основании доверенности.
Contract award criteria:
Price incl. VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, кабинет 305.
Date and time of results announcement:
12.09.2016 15:00
Place of review of bidding results:
ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, кабинет 305.
Contract award criteria and Contract execution term:
Конкурсная комиссия по каждому из лотов отдельно на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в итоговой ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика.
При определении Победителя конкурса Конкурсная комиссия будет использовать критерии, установленные в п. 4.8.3 Конкурсной документации.
Договор по каждому из лотов отдельно между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса не ранее чем через 10 (десять) календарных дней со дня размещения Протокола по выбору Победителя конкурса (Протокола по подведению итогов конкурса) в единой информационной системе в сфере закупок по адресу в сети Интернет «www.zakupki.gov.ru».
Срок для подписания Договора между Заказчиком и Участником конкурса, выбранным в качестве Победителя конкурса и (или) представившим по решению Конкурсной комиссии наилучшую Конкурсную заявку, должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия Организатором конкурса (Заказчиком) решения о заключении такого Договора, за исключением случаев, когда действия (бездействие) Организатора конкурса (Заказчика) и/или Конкурсной комиссии обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях Договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение Договора.
В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем конкурса условиях Договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), Договор с Победителем конкурса или с единственным Участником, Конкурсная заявка которого признана Конкурсной комиссией соответствующей по существу требованиям Конкурсной документации, заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный выше во втором абзаце срок, отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения). В данном случае сроки выполнения работ, при необходимости, увеличиваются пропорционально времени, необходимому для проведения соответствующих корпоративных мероприятий Заказчиком.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 26 720 010,60 RUB (price incl. VAT) Lot No. 2. 12 815 810,49 RUB (price incl. VAT) Lot No. 3. 16 705 695,38 RUB (price incl. VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Participation of small and medium businesses
Organizer has initiated the bidding only for small and medium businesses to participate. Verification of compliance with the criteria for being qualified as small and medium businesses is to be performed by the organizer.
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Additional information:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время вплоть до выбора Победителя конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Организатор конкурса в любой момент до истечения срока приема Конкурсных заявок вправе внести поправки в Извещение и Конкурсную документацию.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации, к которой настоящее Извещение является неотъемлемым приложением.
Georeferencing:
- 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 3
- Россия, 173001, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 3
- Россия, Новгородская область,
Extract from the Protocol of the competitive commission № 7 from 18.10.2016 г., ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.3, литера А, каб. 305.
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, shall accept the proposal from the Supplier ООО "Регионэнергострой" and enter into an Agreement for the final price 17 295 614,93 RUB(price excl. of VAT: 14 657 300,79 RUB).
For Lot No. 2 the Customer ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А, shall accept the proposal from the Supplier ООО "Регионэнергострой" and enter into an Agreement for the final price 8 300 387,83 RUB(price excl. of VAT: 7 034 226,97 RUB).
For Lot No. 3 the Customer ПАО «МРСК Северо-Запада», Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.3, литера А shall accept the proposal from the Supplier ООО "Регионэнергострой" and enter into an Agreement for the final price 10 800 073,66 RUB(price excl. of VAT: 9 152 604,80 RUB).