Procurement subject: | Open one-stage tender for the right to sign the agreement to perform activities of correction of the shape of the rim of the blade ring of the hydro-generator 14.
Lot #1. Lot 11-Rem-2010-CheGeS "Correction of the shape of the rim of the blade ring of the hydro-generator 14". (Branch of "RusHydro", OJSC - "Cheboksaraja hydro-power plant".) |
Publication date: | 25.03.2010 15:15 |
Competition is closed: | 31.05.2010 08:12 |
Supply date: | June, 2010 Year |
Contact person: | Kulagina Nataliia Evgen'evna |
Tender committee: | Закупочная комиссия Филиала ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС". Ответственный секретарь комиссии Кулагина Наталия Евгеньевна. Тел.: (8352) 30-18-64, адрес электронной почты: KulaginaNE@cheges.rushydro.ru. |
Requirements to the participants: | Участниками конкурса могут быть специализированные организации, которые самостоятельно или с привлечением субподрядчиков могут обеспечить выполнение всего объема требуемых работ;
должны иметь соответствующие лицензии.
Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, банкротом, не должен находиться в процессе ликвидации, имущество не должно быть под арестом, в залоге и проч. |
Documentation kit: | Конкурсную документацию участники смогут получить через Торговую площадку Системы на конкурсной доске. Это произойдет лишь после того, как они подтвердят свое намерение участвовать в проводимом конкурсе. |
Bid securities (except for bank guarantees): | не взимается. |
Tender bids: | Подробное описание закупаемых работ и условий Договора, а также процедур открытого конкурса содержится в Конкурсной документации.
Существенные условия договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, в соответствии с условиями Договора выполнить работы по исправлению формы обода ротора гидрогенератора № 14 для нужд Филиала ОАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» (далее - «Работы»), а также сдать их результат Заказчику.
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.
Виды и объёмы выполняемых по договору работ, требования к выполняемым работам (определены в Техническом требовании – Приложение № 1 к Договору).
Стоимость работ по договору (указывается Подрядчиком в тексте Договора, а также в Сводном сметном расчете – Приложение № 2 к Договору).
Сроки выполнения работ указываются Подрядчиком в тексте Договора, а также в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
Порядок и сроки приемки Заказчиком выполненных работ (определены в тексте Договора).
Порядок расчетов:
оплата за выполненный этап Работ в размере 90 (девяносто) % от стоимости выполненного этапа работ, указанного в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), перечисляется Заказчиком в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором сторонами был подписан акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета-фактуры выставленного Подрядчиком.
платеж в размере 10% (десять) от Цены Договора выплачивается в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчиком были в полном объеме выполнены обязательства по Договору
расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации;
оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;
уступка прав (требований), принадлежащих Подрядчику на основании договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.
Ответственность сторон по договору:
Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Заказчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливается, если иное не предусмотрено законодательством.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по соответствующему этапу Работ или сроков устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки результатов Работ, так и в течение гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя из Цены Договора за каждый день просрочки. Уплата неустойки не лишает Заказчика права требовать от Подрядчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении предварительной оплаты (аванса), уплаченной по соответствующему этапу Работ.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Банком России, исчисленной исходя из несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права. К указанным расходам также относятся затраты, понесенные Заказчиком на приобретение объемов электрической энергии и мощности, необходимых для исполнения обязательств перед потребителями по договорам, связанных с реализацией электрической энергии (мощности) и не произведенных Заказчиком самостоятельно вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком обязательств по Договору.
Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.
В случае нарушения Подрядчиком сроков направления счетов-фактур, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
В случае, если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами сумм налога на добавленную стоимость, а также сумм соответствующих пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов
В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ в течение Гарантийного срока, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 (пяти) % от стоимости работ по Договору. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности устранить указанные недостатки.
Разрешение возможных споров по договору:
Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области. |
Contract award criteria: | Price incl. VAT |
Alternative proposals: | Yes |
Bid opening place: | Вскрытие конвертов с конкурсными заявками проводится на площадке В2В. Параллельно вскрытие конвертов будет проводиться по адресу Организатора конкурса: 429951, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Набережная, 34, Филиал ОАО "РусГидро" - "Чебоксарская ГЭС". Присутствие представителей участников торгов на процедуре вскрытия конвертов необязательно. |
Bid submission deadline: | Bid opening accomplished 29.04.2010 at 11:00 MSK. |
Contract award criteria and Contract execution term: | Закупочная комиссия будет определять Победителя по самому оптимальному, приемлемому для Заказчика предложению участников. После подведения итогов и подписания протокола, договор подписывается с Победителем в течение 30 дней. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время до дня проведения (подведения итогов) конкурса, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса об отказе от проведения конкурса в письменной форме. |
Starting purchase price: | не установлена. |
Rebidding (price regulation): | Organizer may exercise the right to hold a rebidding. |
Additional information: | Процедура проведения переторжки описана в Конкурсной документации.
Закупка проводится на основании распоряжения № 1р-32 от 18.03.2010г. |
Georeferencing: | 429951, г.Новочебоксарск, ул.Набережная, 34. |
Last edited: | 25.03.2010 09:58 |
E-signature info: | Signed with e-signature |
|