Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции части нежилого здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский р-н, ул. Полевая, д. 5, в части модернизации и реконструкции ...
Open one-stage tender for the right to enter into an Agreement for the upgrade of a part of non-residential building of OAO System Operator of the United Energy System, which is located at the address: Samara, Leninsky District, Polevaya Str. 5. The work shall include the modernization and upgrade of the existing domestic electrical lighting and power electric equipment.
Lot #1. Open one-stage tender for the right to enter into an Agreement for the upgrade of a part of non-residential building of OAO System Operator of the United Energy System, which is located at the address: Samara, Leninsky District, Polevaya Str. 5. The work shall include the modernization and upgrade of the existing domestic electrical lighting and power electric equipment. (OAO System Operator of the United Energy System)
Publication date:
28.04.2012 16:14
Competition is closed:
14.06.2012 17:09
Supply date:
25.06.2012 - 05.12.2012 Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения работ по Договору
Customer's postal address:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Requirements to the participants:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (пункт 33.);
б) непроведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи Конкурсной заявки;
г) наличие за последние 5 (пять) лет опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему в ценовом выражении (не менее 20 % от начальной (предельной) цены Договора) работ;
д) на имущество не должен быть наложен арест;
е) предоставлены сведения, предусмотренные п. 5.1.6. Конкурсной документации.
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок и участием в конкурсе обеспечиваются неустойкой в размере 2 (двух) % от начальной (предельной) цены Договора
что составляет 291 141 (Двести девяносто одна тысяча сто сорок один) рубль 64 копейки
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками будет осуществлено в автоматическом режиме на Торговой площадке Системы
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 30.05.2012 at 09:00 MSK.
Bids evaluation date:
30.05.2012
Bids evaluation place:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (двадцати) дней с момента определения Победителя.
Starting purchase price:
Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 12 336 510 (Двенадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот десять) рублей 17 копеек, кроме того НДС 18% в размере 2 220 571 (Два миллиона двести двадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 83 копейки
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Additional information:
Порядок расчетов по Договору:
1. Оплата промежуточных (авансовых) платежей за работы, выполненные в расчетном месяце:
1.1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа каждого расчетного месяца представляет Заказчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) за расчетный месяц, а также счет на оплату. Подрядчик обязан выставить счет-фактуру на сумму платежа в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Вместе с промежуточными Актами о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справками о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) Подрядчик обязан передавать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, собранную в расчетном месяце, в полном объеме и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным Работам, а также собранную в расчетном месяце эксплуатационную и иную документацию на оборудование, материалы, конструкции и изделия, необходимую для их использования и подтверждающую их происхождение и качество.
1.2. Заказчик подписывает промежуточные Акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком документов, указанных в п. 1.1, либо в этот же срок направляет Подрядчику отказ от их подписания с указанием причин отказа.
1.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Подрядчиком работам в расчетном месяце и (или) непредставления Подрядчиком согласно п. 1.1 надлежащим образом оформленных документов в полном объеме, Заказчик вправе не подписывать промежуточный Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) за расчетный месяц. В этом случае все недостатки устраняются Подрядчиком за собственный счет в установленный Заказчиком срок. После устранения всех недостатков и письменного уведомления Подрядчиком Заказчика об устранении всех недостатков Заказчик подписывает промежуточные Акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) в порядке и сроки, установленные в настоящем разделе.
1.4. В момент подписания Заказчиком промежуточных Актов о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) Подрядчик не передает, а Заказчик не принимает часть результата Работ, а также от Подрядчика к Заказчику не переходит риск случайной гибели или повреждения части результата Работ.
1.5. Промежуточные платежи (авансы) в размере 90 % (девяноста процентов) от стоимости Работ, выполненных в расчетном месяце, производятся Заказчиком не позднее 21 (двадцати одного) дня с даты подписания Сторонами промежуточных (для целей определения авансов) Актов о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) за расчетный месяц и выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае обнаружения недостатков в Работах Подрядчика срок расчета продлевается на срок устранения соответствующих недостатков.
2. Окончательный расчет:
Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в размере стоимости выполненных по договору работ за вычетом ранее выплаченных платежей на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати) дней со дня завершения Работ по Договору в целом, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) (по Договору в целом), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) (по Договору в целом), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Типовая межотраслевая форма № КС-14), Акта приемки законченного строительством объекта (Типовая межотраслевая форма № КС-11), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), при условии выставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Extract from the Protocol of the competitive commission № 23-цзк-10 from 13.06.2012 г., 15114, г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer ОАО "СО ЕЭС" shall accept the proposal from the Supplier ООО "ВПБ" and enter into an Agreement for the final price 13 814 208,08 RUB (price excl. of VAT: 11 706 956,00 RUB).
