Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ «Создание системы промышленного кондиционирования технологических помещений; системы вентиляции и кондиционирования воздуха 1-3 этажей офисных и производственных...
Open one stage tender for the right to enter into an Agreement for the execution of works: "Establishment of a commercial air-conditioning system of technological facilities; HVAC systems of 1-3 floors of office and industrial premises (in Axes # 8-29); upgrade of the part of a non-residential building of OAO System Operator of the United Energy System located at: Samara City, Polevaya Street 5; in the part of premises of a dining room, heating supply system including the installation of plate heat exchangers, automation and control units, supply of equipment and furniture for the dining room."
Lot #1. Open one stage tender for the right to enter into an Agreement for the execution of works: "Establishment of a commercial air-conditioning system of technological facilities; HVAC systems of 1-3 floors of office and industrial premises (in Axes # 8-29); upgrade of the part of a non-residential building of OAO System Operator of the United Energy System located at: Samara City, Polevaya Street 5; in the part of premises of a dining room, heating supply system including the installation of plate heat exchangers, automation and control units, supply of equipment and furniture for the dining room." (OAO System Operator of the United Energy System)
Publication date:
31.05.2012 18:15
Competition is closed:
25.07.2012 18:27
Supply date:
01.08.2012 - 01.11.2013 Участник вправе предложить иные, более короткие сроки выполнения работ и поставки товара
Customer's postal address:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 г. № 372
Requirements to the participants:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
б) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие:
свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:
- арматурные работы (6.2);
работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
- жилищно-гражданское строительство (33.3);
- объекты теплоснабжения (33.5);
- объекты водоснабжения и канализации (33.7);
лицензии МЧС России на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в частности на виды работ:
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (2);
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (4);
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (5);
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах (8).
(Лицензия может быть выдана на производство следующих видов работ в составе лицензируемого вида деятельности:
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления;
- монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах).
в) непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
г) неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи конкурсной заявки;
д) предоставлены сведения предусмотренные п. 5.1.3 Конкурсной документации.
Documentation kit:
Конкурсную документацию можно получить через Торговую площадку Системы на конкурсной доске.
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок и участием в конкурсе, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (двух) % от начальной (предельной) цены Договора (с учетом налогов), что составляет 4 243 141 (Четыре миллиона двести сорок три тысячи сто сорок один) рубль 60 копеек.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками будет осуществлено в автоматическом режиме на Торговой площадке Системы.
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 04.07.2012 at 09:00 MSK.
Bids evaluation date:
04.07.2012
Bids evaluation place:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Contract award criteria and Contract execution term:
Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого присвоен первый номер на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных заявок.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (двадцати) дней с момента определения Победителя конкурса.
Starting purchase price:
Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 179 794 135 (Сто семьдесят девять миллионов семьсот девяносто четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 59 копеек, кроме того НДС 18% в размере 32 362 944 (Тридцать два миллиона триста шестьдесят две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 41 копейка.
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Additional information:
Расчеты по Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа каждого расчетного месяца, в котором Подрядчиком выполнялась Работа, представляет Заказчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) за расчетный месяц, а также счет на оплату, если иное не предусмотрено настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан выставить счет-фактуру на сумму платежа в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Подрядчик не представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) для определения суммы промежуточного платежа (аванса) за последний месяц, в котором Подрядчиком выполнялись Работы, а Заказчик не производит авансовые платежи за последний месяц выполнения Работ.
Вместе с промежуточными Актами о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) Подрядчик обязан передавать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, собранную в расчетном месяце, в полном объеме и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным Работам, а также собранную в расчетном месяце эксплуатационную и иную документацию на оборудование, материалы, конструкции и изделия, необходимую для их использования и подтверждающую их происхождение и качество.
Заказчик подписывает промежуточные Акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) в течение 10 (десяти) дней с момента представления Подрядчиком документов, указанных в п. 2.2.1 Договора, либо в этот же срок направляет Подрядчику отказ от их подписания с указанием причин отказа.
При наличии у Заказчика претензий к выполненным Подрядчиком Работам в расчетном месяце и (или) при непредставлении Подрядчиком согласно п. 2.2.1 Договора надлежащим образом оформленных документов в полном объеме, Заказчик вправе не подписывать промежуточные Акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) за расчетный месяц. В этом случае все недостатки устраняются Подрядчиком за собственный счет в установленный Заказчиком срок. После письменного уведомления Подрядчиком Заказчика об устранении всех недостатков Заказчик подписывает промежуточные Акты о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) в порядке и сроки, установленные в настоящем разделе Договора.
В момент подписания Заказчиком промежуточных Актов о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) Подрядчик не передает, а Заказчик не принимает часть результата Работ, а также от Подрядчика к Заказчику не переходит риск случайной гибели или повреждения части результата Работ.
Промежуточные (авансовые) платежи в размере 80% от стоимости Работ, выполненных в расчетном месяце, производятся Заказчиком не позднее 21 (двадцати одного) дня с даты подписания сторонами промежуточных (для целей определения авансов) Актов о приёмке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) за расчетный месяц, выставления подрядчиком счета на оплату. Счета-фактуры оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае обнаружения недостатков в Работе Подрядчика срок расчета продлевается на срок устранения соответствующих недостатков.
2. Окончательный расчет по Договору в размере стоимости выполненных по Договору работ за вычетом ранее выплаченных промежуточных (авансовых) платежей производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) дней со дня завершения работ по Договору в целом, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) (по договору в целом), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма
№ КС-3) (по договору в целом), Акта приемки законченного строительством объекта (Типовая межотраслевая форма № КС-11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Типовая межотраслевая форма № КС-14), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (Унифицированная форма № ОС-3), при условии выставления Подрядчиком в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае обнаружения недостатков в результатах Работ Подрядчика срок окончательного расчета продлевается на срок устранения соответствующих недостатков.
3. Оплата поставленного Товара в размере его стоимости (п. 2.1.7 Договора) производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания Сторонами товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12) и выставления Подрядчиком в адрес Заказчика счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Extract from the Protocol of the competitive commission № 29-цзк-5 from 25.07.2012 г., 115114,г. Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer ОАО «СО ЕЭС» shall accept the proposal from the Supplier ООО "ТехноСерв АС" and enter into an Agreement for the final price 187 519 110,00 RUB (price excl. of VAT: 158 914 500,00 RUB).
