Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проектированию и дооснащению системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей,19
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по проектированию и дооснащению системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей,19
Лот № 1. Выполнение работ по проектированию и дооснащению системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей,19
Publication date:
27.11.2013 13:41
Competition is closed:
30.12.2013 15:45
Supply date:
20.01.2014 - 31.03.2014 Срок выполнения работ:
срок начала выполнения Работ – дата подписания Договора Сторонами;
срок окончания выполнения Работ – не позднее «31» марта 2014 г. (Участник может предложить свои, более короткие сроки выполнения Работ по Договору)
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Постоянно действующая закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала от 17.02.2012 № 40
Requirements to the participants:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе наличие свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по следующим видам работ:
‒ работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (4.1) ;
‒ работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации (4.2);
‒ работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами (4.5);
‒ работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (10);
б) непроведение ликвидации Участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи Конкурсной заявки;
г) наличие у Участника конкурса за последние пять лет опыта выполнения аналогичных предмету Договора работ, стоимость которых составляет не менее чем 20 (Двадцать) % от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике;
е) представлены сведения, предусмотренные п. 5.1.6 Конкурсной документации.
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов, что составляет 79 651 (Семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 52 копейки
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) дней с момента определения Победителя конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 3 375 064,42 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Additional information:
Оплата выполненных по Договору работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) по 2 этапу работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) по 2 этапу работ, после получения Заказчиком оригиналов счета на оплату и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
В случае обнаружения недостатков в работах Подрядчика срок расчета продлевается на срок устранения соответствующих недостатков
Georeferencing:
628400, Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Сургут,бульвар Писателей,19
Extract from the Protocol of the competitive commission № 61 from 27.12.2013 г., г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 6
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО "Повесма" and enter into an Agreement for the final price 3 500 130,16 RUB (price excl. of VAT: 2 966 212,00 RUB).