Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования АТС HiPath-4000 для создаваемого Филиала ОАО «СО ЕЭС» Якутское РДУ
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования АТС HiPath-4000 для создаваемого Филиала ОАО «СО ЕЭС» Якутское РДУ
Лот № 1. Выполнение монтажных и пусконаладочных работ оборудования АТС HiPath-4000 для создаваемого Филиала ОАО «СО ЕЭС» Якутское РДУ
Publication date:
02.11.2015 11:02
Competition is closed:
25.11.2015 08:04
Supply date:
January, 2016 Year Сроки выполнения Работ: дата начала выполнения Работ – дата заключения Договора; дата окончания выполнения Работ – 20.01.2016.
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Закупочная комиссия Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока утверждена приказом Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Востока от 10.02.2012 г. № 20.
Requirements to the participants:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
г) представление сведений об участниках в соответствии с п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика не принято;
е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального Исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального Исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного Исполнительного органа участника закупки - юридического лица;
з) наличие у Участника за последние 5 (Пять) лет опыта оказания аналогичных Услуг, сопоставимых по объему (не менее 50 % в ценовом выражении от начальной (предельной) цены договора, установленной Конкурсной документацией);
и) участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo».
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки.
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 37 600 (Тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 86 копеек.
Обязательства Участника, связанные с подачей Конкурсной заявки, могут быть обеспечены Участником по его выбору иным способом, предусмотренным пунктом 1 статьи 17 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы», размещенного на Торговой площадке. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 37 600 (Тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 86 копеек
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 23.11.2015 at 08:00 MSK.
Bids evaluation date:
26.11.2015 08:00
Bids evaluation place:
г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, 38.
Date and time of results announcement:
30.11.2015 08:00
Place of review of bidding results:
г. Хабаровск, ул. Муравьева - Амурского, 38.
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах конкурса.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 1 880 043,00 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Participation of small and medium businesses
Organizer has initiated the bidding only for small and medium businesses to participate. Verification of compliance with the criteria for being qualified as small and medium businesses is to be performed by the organizer.
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Additional information:
Оплата выполненных Работ по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма КС-3), на основании выставленных Подрядчиком счета и счет-фактуры, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при условии безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков, выявленных Заказчиком в ходе приемки выполненных Работ.
Georeferencing:
677000, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Ф. Попова, д.14
Received on 20.11.15 pm30 13:27 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 37 from 25.11.2015 г., г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 38
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО "ВОЙСЛИНК" and enter into an Agreement for the final price 2 182 999,99 RUB (price excl. of VAT: 1 849 999,99 RUB).
