ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ОАО "СО ЕЭС", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д.28, В ЧАСТИ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ОАО "СО ЕЭС", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г.УЛАН-УДЭ, ПРОСПЕКТ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д.28, В ЧАСТИ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Лот № 1. Выполнение работ по реконструкции здания ОАО "СО ЕЭС", расположенного по адресу: г.Улан-Удэ, просп. 50-летия Октября, д.28, в части системы рабочего освещения
Publication date:
27.05.2016 05:03
Competition is closed:
19.07.2016 12:30
Supply date:
25.07.2016 - 31.08.2016 Сроки выполнения работ по Договору:
- начало: дата заключения Договора, но не позднее 25.07.2016.
- окончание: 31.08.2016
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Постоянно действующая закупочная комиссия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, созданная приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири от 27.08.2015 № 189
Requirements to the participants:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
б) непроведение ликвидации Участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.4 Конкурсной документации;
д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
е) отсутствие у Участника – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса – юридического лица;
з) участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
и) наличие за последние три года опыта выполнения аналогичных работ в суммарном объёме без учета НДС не менее 40% в ценовом выражении от начальной предельной цены Договора, заключаемого по результатам настоящего конкурса.
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора (без учета налогов), что составляет 10730 (Десять тысяч семьсот тридцать) рублей 44 копейки.
Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора закупки или предоставить Организатору закупки банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 закупочной документации. Любое обеспечение заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 10730 (Десять тысяч семьсот тридцать) рублей 44 копейки.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 05.07.2016 at 07:00 MSK.
Bids evaluation date:
12.07.2016 12:00
Bids evaluation place:
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29
Date and time of results announcement:
19.07.2016 12:00
Place of review of bidding results:
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен первый номер.
Договор по результатам закупки между Заказчиком и Победителем закупки заключается в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов закупки.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 536 522,19 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Participation of small and medium businesses
Organizer has initiated the bidding only for small and medium businesses to participate. Verification of compliance with the criteria for being qualified as small and medium businesses is to be performed by the organizer.
:
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Additional information:
Оплата по Договору производится Заказчиком в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарный дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3), Акта приемки законченного строительством объекта (Унифицированная форма № КС-11) при условии выставления Подрядчиком Заказчику оригинала счета на оплату, с указанием в нем номера и даты Договора, и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Georeferencing:
Russia, Republic of Buryatia, 670034, Ulan-Ude, Avenue of the 50th anniversary of October, 28
Received on 04.07.16 pm31 12:38 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 38/16-ЗК-01 from 19.07.2016 г., г. Кемерово, ул. Кузбасская, 29
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ИП Сумин И. И. and enter into an Agreement for the final price 434 900,42 RUB(VAT free).
