Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на завершение работ по разработке (доработка/переработка) проектной документации, разработку рабочей и сметной документации, проведение государственной экспертизы результатов инженерных...
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на завершение работ по разработке (доработка/переработка) проектной документации, разработку рабочей и сметной документации, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (включая смету на строительство), для строительства, инженерного и технологического оснащения здания АО «СО ЕЭС» на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010015:115, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – административное здание (Лит. А, А1, А2), участок находится примерно в 27 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, дом 15
Лот № 1. Право заключения договора на завершение работ по разработке (доработка/переработка) проектной документации, разработку рабочей и сметной документации, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (включая смету на строительство), для строительства, инженерного и технологического оснащения здания АО «СО ЕЭС» на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010015:115, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – административное здание (Лит. А, А1, А2), участок находится примерно в 27 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, дом 15 (АО «СО ЕЭС»)
Publication date:
31.08.2016 17:07
Competition is closed:
01.12.2016 14:10
Supply date:
21.01.2017 - 20.08.2018 Сроки выполнения работ, включая сроки согласования документации с Заказчиком:
- начало – дата заключения Сторонами Договора;
- окончание – не позднее 19 (девятнадцати) месяцев со дня заключения Сторонами Договора.
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372
Requirements to the participants:
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора, в том числе:
- наличие свидетельств о допуске к определенным видам работ, выданных саморегулируемой организацией:
- По выполнению инженерных изысканий:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий: создание опорных геодезических сетей (1.1.); создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений (1.3.);
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий: инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000 (2.1.); проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод (2.2); изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории (2.3.);
3. Работы в составе инженерно-экологических изысканий: инженерно-экологическая съемка территории (4.1.); исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения (4.2.); лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды (4.3.); исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории (4.4.);
- По подготовке проектной документации:
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: работы по подготовке генерального плана земельного участка (1.1.);
2. Работы по подготовке архитектурных решений (2);
3. Работы по подготовке конструктивных решений (3);
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (4.1.); работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации (4.2.); работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами (4.5.);
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (5.1.); работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений (5.2.); работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений (5.3.); работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем (5.6.);
6. Работы по подготовке технологических решений: работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов (6.2.);
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (7.1.); инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (7.2.);
8. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды (9);
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (10);
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения (11);
11. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (13).
При отсутствии у Участника конкурса допусков к работам по подготовке проектной документации, определенных в п.п. 1 – 10, указанные допуски должны иметь субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ.
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) наличие у Участника конкурса за последние пять лет опыта выполнения аналогичных и сопоставимых по объему работ (не менее 20% в ценовом выражении от начальной (предельной) цены Договора, установленной Конкурсной документацией);
д) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.5 Конкурсной документации;
е) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица.
з) отсутствие у Участника конкурса – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора (без учета налогов), что составляет 320 529 (Триста двадцать тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 96 копеек.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 23.11.2016 at 10:00 MSK.
Bids evaluation date:
14.12.2016 09:00
Bids evaluation place:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Date and time of results announcement:
14.12.2016 09:00
Place of review of bidding results:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов закупочной процедуры.
Starting purchase price:
Lot No. 1. 16 026 498,00 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
:
Yes
Additional information:
Порядок оплаты по Договору: в соответствии с условиями проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации).
Georeferencing:
Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, дом 15
